ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-179950/23-15-1478

11 декабря 2023 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 04 декабря 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 11 декабря 2023 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании долга и неустойки по договорам

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО2 по дов. №24 от 23.03.2023 г.

от ответчика– ФИО3 по дов. №01/03/23 от 01.03.2023 г.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ХИМПРОМСТРОЙ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ" (далее – ответчик) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №03/08-22 от 05.08.2022г. в размере: 250 250,00 (двести пятьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №14/07-22 от 14.07.2022г. в размере: 169 419,74 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 74 копейки.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате авансового платежа и выполненных работ по Договору №08/08-22 от 08.08.2022г. в размере: 29 789,64 (двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 64 копейки.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате авансового платежа и выполненных работ по Договору №13/10-22 от 13.10.2022г. в размере: 49 170,00 (сорок девять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №05/07-22 от 05.07.2022г. в размере: 162 060,00 (сто шестьдесят две тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №30/08-22 от 30.08.2022г. в размере: 125 450,00 (сто двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №25/07-22 от 25.07.2022г. в размере: 27 653,85 (двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 85 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №20/07-22 от «01» июля 2022г. в размере: 3 410,00 (три тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.; о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по Договору №18/07-22 от «18» июля 2022г. в размере: 11 880,00 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Истец требования поддержал в полном объеме по доводам изложенным в исковом заявлении.

Ответчик против удовлетворения возражал по доводам изложенным в отзыве, ходатайствовал о применении норм ст. 333 ГК РФ.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, «05» августа 2022г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой» (далее - «Истец»/«Подрядчик»), в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 03/08-22. (далее - «Договор») на выполнение комплекса работ по устройству внутренних и наружных грязезащитных решеток (далее - «Работы») на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору подряда № 03/08-22 от «05» августа 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №1, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 641 666,67 (шестьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 641666,67 (шестьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; (Приложение №9 к Иску); Акт выполненных работ №57 на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан, оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему».

В соответствии с платежными поручениями №117 и № 261 Заказчик оплатил работы в сумме: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 25% (двадцать пять процентов): 962 500,00 (девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 160 416,67 (сто шестьдесят тысяч четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Подрядчиком 31.08.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком спустя два с половиной месяца, а именно 11.11.2022г.

В соответствии с п.7.2. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

«31» августа 2022г. Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 3 850 000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «06» сентября 2022г. В соответствии с платежным поручением №261, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «11» ноября 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 65 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 250 250,00 (двести пятьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Период просрочки: с 07.09.2022г. по 10.11.2022г.

Количество дней просрочки: 65 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 3 850,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 250 250,00 р.

Формула расчета: 3 850 000,00 - 99,9% х 65.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей».

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №03/08-22 от «05» августа 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» до настоящего момента не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

«17» января 2023г. Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию (Исх.332 от 23.12.2022г.), что подтверждается описью вложения и кассовым чеком Почты России с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

«20» января 2023г. в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления Почты России (12436579020166), Ответчик претензию получил, однако изложенные в ней требования проигнорировал и не выполнил обязательства, предусмотренные Договором.

«14» июля 2022г. между Обществом с ограниченной ответственностью  «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 14/07-22. на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту фасада здания «Торговый дом «Зеленоград» на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору подряда № 14/07-22 от «14» июля 2022г.); Локальной сметой №2. (Приложение № 2 к Договору подряда № 14/07-22 от «14» июля 2022г.); Локальной сметой №3. (Приложение № 3 к Договору подряда № № 14/07-22 от «14» июля 2022г.); Локальной сметой №4. (Приложение № 4 к Договору подряда № № 14/07-22 от «14» июля 2022г.); Локальной сметой №5. (Приложение № 5 к Договору подряда № № 14/07-22 от «14» июля 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденными Локальными сметами №1, №2, №3, №4, №5, которые являются его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 724 016,00 (семьсот двадцать четыре тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек.

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 724 016,00 (семьсот двадцать четыре тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 117 475,00 (сто семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №2 на общую сумму: 281 750,00 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №3 на общую сумму: 734 834,00 (семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №4 на общую сумму: 2 100 000,00 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №5 на общую сумму: 1110 037,00 (один миллион сто десять тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №47 на общую сумму: 2100 000,00 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №48 на общую сумму: 734 834,00 (семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек; Акт выполненных работ №49 на общую сумму: 281750,00 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №50 на общую сумму: 117 475,00 (сто семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №51 на общую сумму: 1110 037,00 (один миллион сто десять тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Руководствуясь п.6.8. Договора - Заказчик обязан, производить финансирование и оплату Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, в порядке, предусмотренном Договором.

В соответствии с платежными поручениями №81 и № 190, Заказчик оплатил работы в сумме: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Согласно положения п.3.3.1. Договора - Оплата за выполненные работы, производится Заказчиком ежемесячно, в размере 100% (сто процентов) от стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, в каждом отчетном месяце работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента сдачи работ Заказчику.

Все работы, согласно Актов по форме КС-2 №1, №2, №3, №4, №5, которые были подписаны Сторонами - выполнены Подрядчиком 19.08.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком лишь спустя полтора месяца, а именно 04.10.2022г.

В соответствии с п.12.9. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки.

«19» августа 2022г. Заказчик принял у Подрядчика работы по Актам выполненных работ №1, №2, №3, №4, №5 на сумму: 4 344 096,00 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «25» августа 2022г. В соответствии с платежным поручением №190, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «04» октября 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 39 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 169 419,74 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 74 копейки.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Период просрочки: с 26.08.2022г. по 03.10.2022г.

Количество дней просрочки: 39 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 4 344,096 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 169 419,74 р.

Формула расчета: 4 344 096,00 - 99,9% х 39.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей».

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №14/07-22 от «14» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

«17» января 2023г. Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию (Исх.334 от 23.12.2022г.), что подтверждается описью вложения и кассовым чеком Почты России с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

«20» января 2023г. в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления Почты России (12436579020166), Ответчик претензию получил, однако изложенные в ней требования проигнорировал и не выполнил обязательства, предусмотренные Договором.

«08» августа 2022г. между Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 08/08-22 на выполнение комплекса общестроительных работ (далее - «Работы») на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору подряда № 08/08-22 от «08» августа 2022г.); Локальной сметой №2. (Приложение № 2 к Договору подряда № 08/08-22 от «08» августа 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденными Локальными сметами №1, №2 которые являются его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -137 915,00 (сто тридцать семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -137 915,00 (сто тридцать семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек., что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 689 140,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ по форме КС-2 №2 на общую сумму: 138 350,00 (сто тридцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 689 140,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №2 на общую сумму: 138 350,00 (сто тридцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №58 на общую сумму: 689 140,00 (шестьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №59 на общую сумму: 138 350,00 (сто тридцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек.

Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему.

В соответствии с платежными поручениями №177 и 248 (Приложение №42 к Иску), Заказчик оплатил работы в сумме: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек.

На основании п.3.1.2. Договора - Авансовый платеж в размере 85% (восемьдесят пять процентов): 703 366,50 (семьсот три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 117 227,75 (сто семнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 75 копеек оплачивается Заказчиком не позднее «26» сентября 2022г., путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика.

В соответствии с п/п №177 - авансовый платеж был оплачен «29» сентября 2022г., соответственно, просрочка исполнения обязательства по своевременной оплате авансового платежа составляет 2 (два) календарных дня. Сумма неустойки составляет: 1 654,98 (одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) рубля 98 копеек.

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 15% (пятнадцать процентов): 124 123,50 (сто двадцать четыре тысячи сто двадцать три) рубля 50 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 20 687,25 (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 25 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Все работы, согласно Актов по форме КС-2 №1, №2, которые были подписаны Сторонами - выполнены Подрядчиком 30.09.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком лишь спустя полтора месяца, а именно 10.11.2022г.

В соответствии с п.7.2. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

«30» сентября 2022г. Заказчик принял у Подрядчика работы по Актам выполненных работ №1, №2 на сумму: 827 490,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «06» октября 2022г. В соответствии с платежным поручением №248, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «10» ноября 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 34 дня, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 28 134,66 (двадцать восемь тысяч сто тридцать четыре) рубля 66 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Период просрочки оплаты аванса: с 27.09.2022г. по 28.07.2022г.

Количество дней просрочки: 2 дня.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 827,49 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 1 654,98 р. Формула расчета: 827 490,00 - 99,9% х 2.

Период просрочки окончательной оплаты: с 07.10.2022г. по 09.11.2022г.

Количество дней просрочки: 34 дня.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 827,49 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 28 134,66 р.

Формула расчета: 827 490,00 - 99,9% х 34.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременное финансирование и оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик -ООО «Тысяча Мелочей».

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №08/08-22 от «08» августа 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

«17» января 2023г. Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию (Исх.335 от 23.12.2022г.), что подтверждается описью вложения и кассовым чеком Почты России с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

«20» января 2023г. в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления Почты России (12436579020166), Ответчик претензию получил, однако изложенные в ней требования проигнорировал и не выполнил обязательства, предусмотренные Договором.

«13» октября 2022г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 13/10-22 на выполнение .комплекса работ по устройству системы внутреннего освещения на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору подряда № 13/10-22 от «13» октября 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №1, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 248 333,33 (двести сорок восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 248 333,33 (двести сорок восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №69 на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему.

В соответствии с платежными поручениями №249 и 293, Заказчик оплатил работы в сумме: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

На основании п.3.1.2. Договора - Авансовый платеж в размере 75% (семьдесят пять процентов): 1117 500,00 (один миллион сто семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 186 250,00 (сто восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, оплачивается

Заказчиком в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика. То есть аванс должен был быть оплачен не позднее «19» октября 2022г.

В соответствии с п/п №249 - авансовый платеж был оплачен «09» ноября 2022г., соответственно, просрочка исполнения обязательства по своевременной оплате авансового платежа составляет 20 (двадцать) календарных дней. Сумма неустойки составляет: 29 800,00 (двадцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 25% (двадцать пять процентов): 372 500,00 (триста семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 62 083,33 (шестьдесят две тысячи восемьдесят три) рублей 33 копейки, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Все работы, согласно Акта по форме КС-2 №1, который был подписан Сторонами - выполнены Подрядчиком 14.11.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком лишь спустя более чем пол месяца, а именно 02.12.2022г.

В соответствии с п.7.2. Договора - при нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.

«14» ноября 2022г. Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 1490 000,00 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «18» ноября 2022г. В соответствии с платежным поручением №293, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «02» декабря 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 13 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 19 370,00 (девятнадцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Период просрочки оплаты аванса: с 20.10.2022г. по 08.11.2022г.

Количество дней просрочки: 20 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0Д%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 1490,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 29 800,00 р. Формула расчета: 1 490 000,00 - 99,9% х 20.

Период просрочки окончательной оплаты: с 19.11.2022г. по 01.12.2022г.

Количество дней просрочки: 13 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 1490,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 19 370,00 р.

Формула расчета: 1 490 000,00 - 99,9% х 13.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременное финансирование и оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей».

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №13/10-22 от «13» октября 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

«17» января 2023г. Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию (Исх.338 от 23.12.2022г.), что подтверждается описью вложения и кассовым чеком Почты России с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

«20» января 2023г. в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления Почты России (12436579020166), Ответчик претензию получил, однако изложенные в ней требования проигнорировал и не выполнил обязательства, предусмотренные Договором.

«05» июля 2022г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 05/07-22 на выполнение комплекса работ по устройству переходных тамбуров и осуществлению монтажа электроприводов входных створок на объекте: «Торговый расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Централь.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1. (Приложение № 1 к Договору 05/07-22 от «05» июля 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №1, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 370 000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 370 000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №60 на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан, оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему».

В соответствии с платежными поручениями №74 и 260, Заказчик оплатил работы в сумме: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 25% (двадцать пять процентов): 555 000,00 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 92 500,00 (девяноста две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по

Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Подрядчиком 23.08.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком спустя два с половиной месяца, а именно 11.11.2022г.

В соответствии с п.7.2. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

«23» августа 2022г. Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 2 220 000,00 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «29» августа 2022г. В соответствии с платежным поручением №260, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «11» ноября 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 73 дня, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 162 060,00 (сто шестьдесят две тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Период просрочки: с 30.08.2022г. по 10.11.2022г.

Количество дней просрочки: 73 дня.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 2 220,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 162 060,00 р.

Формула расчета: 2 220 000,00 - 99,9% х 73.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей».

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №05/07-22 от «05» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

«17» января 2023г. Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию (Исх.336 от 23.12.2022г.), что подтверждается описью вложения и кассовым чеком Почты России с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

«20» января 2023г. в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления Почты России (12436579020166), Ответчик претензию получил, изложенные в ней требования проигнорировал и не выполнил обязательства, предусмотренные Договором.

«30» августа 2022г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 30/08-22 на выполнение работ по устройству системы внутреннего электроснабжения на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №2. (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №1 от «11» октября 2022г. к Договору № 30/08-22 от «30» августа 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №2, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 1608 333,33 (один миллион шестьсот восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 1608 333,33 (один миллион шестьсот восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №68 на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Руководствуясь п.6.8. Договора - Заказчик обязан, производить финансирование и оплату Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, в порядке, предусмотренном Договором.

В соответствии с платежными поручениями №149, 208 и 294, Заказчик оплатил работы в сумме: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Согласно положения п.3.3.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере: 1848 250,00 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 308 041,66 (триста восемь тысяч сорок один) рубль 66 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Все работы, согласно Акту по форме КС-2 №1, который был подписан Сторонами - выполнены Подрядчиком 14.11.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком лишь спустя полтора месяца, а именно 02.12.2022г.

В соответствии с п.12.8. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки.

«14» ноября 2022г. Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 9 650 000,00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «18» ноября

2022г. В соответствии с платежным поручением №294, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «02» декабря 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 13 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 125 450,00 (сто двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Период просрочки: с 19.11.2022г. по 01.12.2022г.

Количество дней просрочки: 13 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 9 650,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 125 450,00 р.

Формула расчета: 9 650 000,00 - 99,9% х 13.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей».

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №30/08-22 от «30» августа 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

«17» января 2023г. Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию (Исх.339 от 23.12.2022г.), что подтверждается описью вложения и кассовым чеком Почты России с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

«20» января 2023г. в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления Почты России (12436579020166), Ответчик претензию получил, однако изложенные в ней требования проигнорировал и не выполнил обязательства, предусмотренные Договором.

«25» июля 2022г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор подряда № 25/07-22 на выполнение комплекса работ по внутреннему электроснабжению и осуществлению частичного демонтажа существующих воздуховодов на объекте: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Локальной сметой №1 (Приложение № 1 к Договору подряда № 25/07-22 от «25» июля 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с утвержденной Локальной сметой №1, которая является его неотъемлемой частью и п.3.1. Договора - является твердой и составляет: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 73 158,33 (семьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Подрядчик полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 73 158,33 (семьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт выполненных работ по форме КС-2 №1 на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ №46 на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Итоговый акт выполненных работ на общую сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Руководствуясь п.2.3.7. Договора - Заказчик обязан, оплачивать и финансировать Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему.

В соответствии с платежными поручениями №104 и № 189, Заказчик оплатил работы в сумме: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

На основании п.3.1.2. Договора - Авансовый платеж в размере 75% (семьдесят пять процентов): 329 212,50 (триста двадцать девять тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 54 868,75 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 75 копеек, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика. То есть аванс должен был быть оплачен не позднее «29» июля 2022г.

В соответствии с п/п №104 - авансовый платеж был оплачен «02» августа 2022г., соответственно, просрочка исполнения обязательства по своевременной оплате авансового платежа составляет 3 (три) календарных дней. Сумма неустойки составляет: 1 316,85 (одна тысяча триста шестнадцать) рублей 85 копеек.

Согласно положения п.3.1.3. Договора - Окончательная оплата работ по настоящему Договору в размере 25% (двадцать пять процентов): 109 737,50 (сто девять тысяч семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 20% в размере — 18 289,58 (восемнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 58 копеек, производятся Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Подрядчиком 29.07.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком спустя два с половиной месяца, а именно 04.10.2022г.

В соответствии с п.7.2. Договора - При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

«29» июля 2022г. Заказчик принял у Подрядчика работы по Акту выполненных работ №1 на сумму: 438 950,00 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «04» августа 2022г. В соответствии с платежным поручением №189, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «04» октября 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 60 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 26 337,00 (двадцать шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Период просрочки оплаты аванса: с 30.07.2022г. по 01.08.2022г.

Количество дней просрочки: 3 дня.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 438,95 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 1 316,85 р.

Формула расчета: 438 950,00 - 99,9% х 3.

Период просрочки окончательной оплаты: с 05.08.2022г. по 03.10.2022г.

Количество дней просрочки: 60 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 438,95 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 26 337,00 р.

Формула расчета: 438 950,00 - 99,9% х 60.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей».

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №25/07-22 от «25» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

«17» января 2023г. Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию (Исх.337 от 23.12.2022г.), что подтверждается описью вложения и кассовым чеком Почты России с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

«20» января 2023г. в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления Почты России (12436579020166), Ответчик претензию получил, однако изложенные в ней требования проигнорировал и не выполнил обязательства, предусмотренные Договором.

«01» июля 2022г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор № 20/07-22. (далее - «Договор») на разработку рабочей документации для объекта: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Составом рабочей документации. (Приложение № 2 к Договору № 20/07-22 от «01» июля 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с п.2.1. Договора является твердой и составляет: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 25 833,33 (двадцать пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки.

Исполнитель полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 25 833,33 (двадцать пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами:  Акт оказанных услуг №45 на общую сумму: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ на общую сумму: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Руководствуясь п.5.1.1. Договора - Заказчик обязан, обеспечить соответствующие платежи за весь период действия Договора.

В соответствии с платежным поручением №176, Заказчик оплатил работы в сумме: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Опираясь на положения п.2.4.2. Договора - Оплата за выполненные Исполнителем Работы, в размере: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 25 833,33 (двадцать пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, не содержащего указания на выявленные недостатки в выполненных работах.

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Исполнителем 31.08.2022г., однако окончательная оплата за выполненные работы, была осуществлена Заказчиком спустя один месяц, а именно 29.09.2022г.

В соответствии с п.6.3. Договора - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты и финансирования работ в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку из расчета 0,1% от общей стоимости настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по Договору.

«31» августа 2022г. Заказчик принял у Исполнителя работы по Акту выполненных работ на сумму: 155 000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «06» сентября 2022г. В соответствии с платежным поручением №176, окончательная оплата за настоящую работу фактически была осуществлена «29» сентября 2022г. Заказчик просрочил срок окончательной оплаты на 22 дня, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 3 410,00 (три тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Исполнителем применен следующий алгоритм расчета:

Период просрочки: с 07.09.2022г. по 28.09.2022г.

Количество дней просрочки: 22 дня.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 155,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 3 410,00 р.

Формула расчета: 155 000,00 - 99,9% х 22.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей».

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №20/07-22 от «01» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

«17» января 2023г. Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию (Исх.340 от 23.12.2022г.), что подтверждается описью вложения и кассовым чеком Почты России с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

«20» января 2023г. в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления Почты России (12436579020166), Ответчик претензию получил, изложенные в ней требования проигнорировал и не выполнил обязательства, предусмотренные Договором.

«18» июля 2022г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Тысяча Мелочей» и Обществом с ограниченной ответственностью «Химпромстрой», в дальнейшем именуемые «Стороны», был заключен Договор № 18/07-22 на разработку рабочей документации разделов: ВК (водоснабжение и канализация) и ЭОМ (система внутреннего электроснабжения и освещения) для объекта: «Торговый дом «Зеленоград», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, дом 3.

Объем и перечень работ по Договору определялся: Составом рабочей документации. (Приложение № 2 к Договору № 18/07-22 от «18» июля 2022г.).

Общая стоимость работ по Договору, в соответствии с п.2.1. Договора -является твердой и составляет: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 110 000,00 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек.

Исполнитель полностью выполнил обязательства, предусмотренные Договором в объеме и на общую сумму: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -110 000,00 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждено следующим комплектом документов, подписанным Сторонами: Акт оказанных услуг №79 на общую сумму: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Акт выполненных работ на общую сумму: 660 000,00  (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Руководствуясь п.5.1.1. Договора - Заказчик обязан, обеспечить соответствующие платежи за весь период действия Договора.

Опираясь на положения п.2.4.2. Договора - Оплата за выполненные Исполнителем Работы, в размере: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -110 000,00 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, не содержащего указания на выявленные недостатки в выполненных работах.

Все работы, согласно подписанным Сторонами отчетным документам, были выполнены Исполнителем 19.12.2022г., однако оплата за выполненные Исполнителем работы в соответствии с платежным поручением №13, были оплачены Заказчиком только 11.01.2023г.

В соответствии с п.6.3. Договора - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты и финансирования работ в соответствии с п.2.4. Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку из расчета 0,1% от общей стоимости Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по Договору.

«19» декабря 2022г. Заказчик принял у Исполнителя работы по Акту выполненных работ на сумму: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с условиями Договора, окончательная оплата должна была быть осуществлена не позднее «23» декабря 2022г. Фактически, окончательная оплата за работу осуществлена 11.01.2023г. Заказчик просрочил срок оплаты на 18 дней, в соответствии с чем, неустойка за просроченную окончательную оплату составляет: 11880,00 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Исходя из вышеизложенного, Исполнителем применен следующий алгоритм расчета:

Период просрочки: с 24.12.2022г. по 10.01.2023г.

Количество дней просрочки: 18 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 660,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 11 880,00 р.

Формула расчета: 660 000,00 - 99,9% х 18.

С учетом изложенного риски неисполнения обязанности по своевременному исполнению обязательства, связанному с оплатой неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, в данном случае несет Заказчик - ООО «Тысяча Мелочей».

Однако, в нарушении норм Гражданского законодательства и положений Договора подряда №18/07-22 от «18» июля 2022г., ООО «Тысяча Мелочей» не оплатило неустойку, предусмотренную Договором, не предоставив обоснования своих действий Истцу.

«17» января 2023г. Истец направил в адрес Ответчика письменную претензию (Исх.001 от 11.01.2023г.), что подтверждается описью вложения и кассовым чеком Почты России с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

«20» января 2023г. в соответствии с отчетом об отслеживании почтового отправления Почты России (12436579020166), Ответчик претензию получил, однако изложенные в ней требования проигнорировал и не выполнил обязательства, предусмотренные Договором.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца изложенные выше, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Ответчик в ходе судебного разбирательства по делу, факт нарушения обязательств не оспаривал, указал на то, что истцом неверно произведен расчёт неустойки.

Рассмотрев доводы ответчика, суд признает из частично обоснованными, в силу следующего.

Утверждение Ответчика в отзыве, что в Договорах, заключенных между Сторонами, в отношении ответственности Ответчика используется термин «рабочий день» не соответствует действительности.

Исходя из прямого толкования пунктов Договоров следует, что ответственность Ответчика за несвоевременное исполнение обязательств по оплате выполненных Истцом работ выражена именно в календарных днях, что подтверждается нижеследующими пунктами Договоров:

1.п.7.2. Договора № 03/08-22 от 05.08.2022г. изложен следующим образом: «При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим. Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора».

2.п.12.9. Договора № 14/07-22 от 14.07.2022г. изложен следующим образом: «При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки».

3.п.7.2. Договора № 08/08-22 от 08.08.2022г. изложен следующим образом: «При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора».

4.п.7.2. Договора № 13/10-22 от 13.10.2022г. изложен следующим образом: «При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки».

5.п.7.2. Договора № 05/07-22 от 05.07.2022г. изложен следующим образом: «При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора».

6.п.12.8. Договора № 30/08-22 от 30.08.2022г. изложен следующим образом: «При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки».

7.п.7.2. Договора № 25/07-22 от 25.07.2022г. изложен следующим образом: «При нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора».

8.п.6.3. Договора № 20/07-22 от 01.07.2022г. изложен следующим образом: «В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты и финансирования работ в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку из расчета 0,1% от общей стоимости настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по Договору».

9.п.6.3. Договора № 18/07-22 от 18.07.2022г. изложен следующим образом: «В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты и финансирования работ в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку из расчета 0,1% от общей стоимости настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по Договору».

Полагаясь на Ст.421 ГК РФ - Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В данном случае, Стороны руководствовались свободой договора, при определении размера неустойки и отчетного периода, с момента которого она подлежала начислению.

Исходя из вышеизложенного, Подрядчиком по Договору подряда № 03/08-22 от 05.08.2022г. применен следующий алгоритм расчета:

Дата подписания акта выполненных работ: 18.10.2022г. 

Период оплаты работ по Договору: с 18.10.2022г. по 24.10.2022г. 

Период просрочки: с 25.10.2022г. по 10.11.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 11.11.2022г.

Количество дней просрочки: 17 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 3 850,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 65 450,00 р.

Формула расчета: 3 850 000,00 - 99,9% х 17.

Итого неустойка, начисленная Ответчику по Договору подряда № 03/08-22 от 05.08.2022г. составляет: 65 450,00 р.

Расчет истца сумм неустоек судом проверен и признан законным и обоснованным.

По договору подряда № 08/08-22 от 08.08.2022г. Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Дата подписания Договора: 08.08.2022г.

Период оплаты аванса по Договору: не позднее 26.09.2022г.

Период просрочки оплаты аванса: с 27.09.2022г. по 28.09.2022г.

Фактическая дата оплаты аванса: 29.09.2022г.

Количество дней просрочки: 2 дня.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 827,49 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 1 654,98 р.

Формула расчета: 827 490,00 - 99,9% х 2.

Дата подписания актов выполненных работ: 18.10.2022г.

Период оплаты работ по Договору: с 18.10.2022г. по 24.10.2022г.

Период просрочки окончательной оплаты: с 25.10.2022г. по 09.11.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 10.11.2022г.

Количество дней просрочки: 16 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 827,49 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 13 239,84 р.

Формула расчета: 827 490,00 - 99,9% х 16.

Итого неустойка, начисленная Ответчику по Договору подряда № 08/08-22 от 08.08.2022г. составляет: 14 894,82 р.

Расчет истца сумм неустоек по Договору подряда № 08/08-22 от 08.08.2022г. судом проверен и признан законным и обоснованным.

По договору подряда № 05/07-22  от 05.07.2022г., Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Дата подписания акта выполненных работ: 18.10.2022г. Период оплаты работ по Договору: с 18.10.2022г. по 24.10.2022г. Период просрочки: с 25.10.2022г. по 10.11.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 11.11.2022г. Количество дней просрочки: 17 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 2 220,00 р. Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 37 740,00 р. Формула расчета: 2 220 000,00 - 99,9% х 17.

Итого неустойка, начисленная Ответчику по Договору подряда № 05/07-22 от 05.07.2022г. составляет: 37 740,00 р.

Расчет истца сумм неустоек по договору подряда № 05/07-22 от 05.07.2022г. судом проверен и признан законным и обоснованным.

По договору подряда № 30/08-22 от 30.08.2022г., Подрядчиком применен следующий алгоритм расчета:

Дата подписания акта выполненных работ: 14.11.2022г. Период оплаты работ по Договору: с 14.11.2022г. по 18.11.2022г. Период просрочки: с 19.11.2022г. по 01.12.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 02.12.2022г.

Количество дней просрочки: 13 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 9 650,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 125 450,00 р.

Формула расчета: 9 650 000,00 - 99,9% х 13.

Итого неустойка, начисленная Ответчику по Договору подряда № 30/08-22 от 30.08.2022г. составляет: 125 450,00 р.

Расчет истца сумм неустоек по договору подряда № 30/08-22 от 30.08.2022г. судом проверен и признан законным и обоснованным.

По договору № 20/07-22  от 01.07.2022г., Исполнителем применен следующий алгоритм расчета:

Дата подписания акта выполненных работ: 31.08.2022г. Период оплаты работ по Договору: с 31.08.2022г. по 06.09.2022г. Период просрочки: с 07.09.2022г. по 28.09.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 29.09.2022г.

Количество дней просрочки: 22 дня.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 155,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 3 410,00 р.

Формула расчета: 155 000,00 - 99,9% х 22.

Итого неустойка, начисленная Ответчику по Договору подряда № 20/07-22 от 01.07.2022г. составляет: 3 410,00 р.

Расчет истца сумм неустоек по договору подряда № 20/07-22 от 01.07.2022г. судом проверен и признан законным и обоснованным.

По договору подряда № 18/07-22  от 18.07.2022г., Исполнителем применен следующий алгоритм расчета:

Дата подписания акта выполненных работ: 19.12.2022г. Период оплаты работ по Договору: с 19.12.2022г. по 23.12.2022г. Период просрочки: с 24.12.2022г. по 10.01.2023г.

Фактическая дата оплаты работ: 11.01.2023г.

Количество дней просрочки: 18 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 660,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 11 880,00 р.

Формула расчета: 660 000,00 - 99,9% х 18.

Итого неустойка, начисленная Ответчику по Договору подряда № 18/07-22 от 18.07.2022г. составляет: 11 880,00 р.

Расчет истца сумм неустоек по договору подряда № 18/07-22 от 18.07.2022г. судом проверен и признан законным и обоснованным.

Между тем, истцом при расчете неустойки по договорам №14/07-22 от 14.07.2022г., №13/10-22 от 13.10.2022г., №25/07-22 от 25.07.2022г. допущена ошибка.

Согласно п.7.2. Договора № 13/10-22 от 13.10.2022г. при нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.

Как следует из расчета истца, последний производит расчет неустойки в том числе за неоплату аванса, однако такое право начисления неустойки на сумму авансирования условиями спорного договора не предусмотрено в п. 7.2  на который ссылается истец не содержится условия позволяющего последнему начислять неустойку за несвоевременное исполнения обязательств по авансированию, учитывая что по общему правилу, начисление неустойки по обязательству не предоставляющему встречного исполнения недопустимо.

На основании вышеизложенного, суд, произведя самостоятельный расчет применительно к фактическому неисполненному обязательству ответчиком, приходит к выводу, что с ответчика подлежит взысканию сумма неустойки за нарушение обязательства по оплате выполненных работ в размере 19 370 руб. исходя из следующего расчета: 

Дата подписания акта выполненных работ: 14.11.2022г.

Период оплаты работ по Договору: с 14.11.2022г. по 18.11.2022г.

Период просрочки окончательной оплаты: с 19.11.2022г. по 01.12.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 02.12.2022г.

Количество дней просрочки: 13 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 1 490,00 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 19 370,00 р.

Формула расчета: 1 490 000,00 - 99,9% х 13.

Согласно п.7.2. Договора № 25/07-22 от 25.07.2022г. при нарушении Заказчиком сроков оплаты и финансирования Работ или неисполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он выплачивает Подрядчику по его требованию пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

Как следует из расчета истца, последний производит расчет неустойки в том числе за неоплату аванса, однако такое право начисления неустойки на сумму авансирования условиями спорного договора не предусмотрено в п. 7.2. на который ссылается истец не содержится условия позволяющего последнему начислять неустойку за несвоевременное исполнения обязательств по авансированию, учитывая что по общему правилу, начисление неустойки по обязательству не предоставляющему встречного исполнения недопустимо.

На основании вышеизложенного, суд, произведя самостоятельный расчет применительно к фактическому неисполненному обязательству ответчиком, приходит к выводу, что с ответчика подлежит взысканию сумма неустойки за нарушение обязательства по оплате выполненных работ в размере 13 607,45 руб. исходя из следующего расчета: 

Дата подписания акта выполненных работ: 29.08.2022г.

Период оплаты работ по Договору: с 29.08.2022г. по 02.09.2022г.

Период просрочки окончательной оплаты: с 03.09.2022г. по 03.10.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 04.10.2022г.

Количество дней просрочки: 31 день.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 438,95 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 13 607,45 р.

Формула расчета: 438 950,00 - 99,9% х 31.

В части требований истца о взыскании неустойки по договору №14/07-22 от 14.07.2022г., судом усматриваются основания для применения норм ст. 333 ГК РФ.

В соответствие со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В силу пункта 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О и Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 5467/14, неустойка, как способ обеспечения обязательства, должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором. Суд должен установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.

На основании изложенного, учитывая, что текущий размер пени не соответствует последствиям нарушенного обязательства, отсутствуют убытки вследствие нарушения обязательства со стороны ответчика, доводы изложенные в отзыве и принимая во внимание фактическое обстоятельства дела, суд находит разумным снизить размер подлежащей уплате суммы неустойки по договору №14/07-22 от 14.07.2022г. в порядке ст. 333 ГК РФ до 99 694,53 руб. произведя расчет суммы неустойки от фактической стоимости каждого акта КС просрочка оплаты которых фактически была допущена ответчиком, согласно следующему расчету:

Дата подписания акта выполненных работ №2: 20.09.2022г. 

Период оплаты работ по Договору в рамках акта выполненных работ №2: с 20.09.2022г. по 26.09.2022г.

Период просрочки по акту КС-2 №2: с 27.09.2022г. по 03.10.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 04.10.2022г.

Количество дней просрочки: просрочка 7 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 281,75 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 1 972,25 р.

Формула расчета: 281 750 - 99,9% х 7.

Дата подписания акта выполненных работ №3:12.09.2022г. 

Период оплаты работ по Договору в рамках акта выполненных работ №3: с 12.09.2022г. по 16.09.2022г.

Период просрочки по акту КС-2 №3: с 17.09.2022г. по 03.10.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 04.10.2022г.

Количество дней просрочки: просрочка 17 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 734,83 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 12 492,17 р.

Формула расчета: 734 834 - 99,9% х 17.

Дата подписания акта выполненных работ №4:19.08.2022г. 

Период оплаты работ по Договору в рамках акта выполненных работ №4: с 19.08.2022г. по 25.08.2022г.

Период просрочки по акту КС-2 №4: с 26.08.2022г. по 03.10.2022г.

Фактическая дата оплаты работ: 04.10.2022г.

Количество дней просрочки: просрочка 39 дней.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%.

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 2 100 р.

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 81 900 р.

Формула расчета: 2 100 000 - 99,9% х 39.

Дата подписания акта выполненных работ №5: 26.09.2022г. 

Период оплаты работ по Договору в рамках акта выполненных работ №5: с 26.09.2022г. по 30.09.2022г.

Период просрочки по акту КС-2 №5: с 01.10.2022г. по 03.10.2022г.

Количество дней просрочки: просрочка 3 дня. 

Фактическая дата оплаты работ: 04.10.2022г.

Размер неустойки за один день просрочки: 0,1%. 

Сумма неустойки эквивалентная одному дню просрочки: 1 110,04 р. 

Итоговая сумма неустойки, подлежащая уплате Подрядчику: 3 330,12 р. 

Формула расчета: 1 110 037 - 99,9% х 3.

Итого неустойка по Договору подряда № 14/07-22 от 14.07.2022г. составляет: 99 694,53 р.

Принимая во внимание положения вышеназванных норм материального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию по всем договорам № 03/08-22 от 05.08.2022г., № 14/07-22 от 14.07.2022г., № 08/08-22 от 08.08.2022г., № 13/10-22 от 13.10.2022г., № 05/07-22 от 05.07.2022г., № 30/08-22 от 30.08.2022г., № 25/07-22 от 25.07.2022г., № 20/07-22 от 01.07.2022г., № 18/07-22 от 18.07.2022г. сумма пени с учетом применения норм ст. 333 ГК РФ в общем размере 391 496,41 рублей (65 450 руб. + 99 694,53 руб. + 14 894,88 руб. + 19 370 руб. + 37 740 руб. + 125 450 руб. + 13 607 руб. + 3 410 руб. + 11 880 руб.), поскольку ответчик не исполнил свои обязательства в установленный договорами срок, хотя должен был это сделать в силу ст.ст. 309 - 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

При таких обстоятельствах, суд считает требования истца правомерными и подлежащими  удовлетворению в установленной части.

В силу п. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. С учетом погашения суммы основного долга после обращения в суд с настоящим иском, расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 329, 330, 702, 711, ГК РФ, ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМСТРОЙ" неустойку в размере 391 496,41 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 557 руб. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:М.А. Ведерников