АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-3701/17

г. Уфа

31 июля 2017 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Пакутина  А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев дело  

по иску Государственного казенного учреждения Управление  капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Эквилон Гео» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

третьи лица : 1) Администрация муниципального района Уфимский  район 

<

...>) Администрация муниципального района  Буздякский район Республики Башкортостан  

о взыскании неустойки в размере 1 975 389,00 рублей за нарушение  срока окончания выполнения работ по государственным контрактам №  34/252/15-РП от 25.05.2015, № 10/256/15-РП от 14.04.2015, № 11/217/15-РП  от 14.04.2015, № 9/217/15-РП от 14.04.2015, № 12/252/15-РП от 14.04.2015,  

а также встречное исковое заявление 

Общества с ограниченной ответственностью "Эквилон Гео" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Государственному казенному учреждению Управление капитального  

строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 

о расторжении государственных контрактов № 34/252/15-РП от  

25.05.2015, № 10/256/15-РП от 14.04.2015, № 11/217/15-РП от 14.04.2015, №  

9/217/15-РП от 14.04.2015, № 12/252/15-РП от 14.04.2015, при участии в заседании : 

от истца по первоначальному иску – ФИО2 по доверенности от  

09.01.2017 10-12;  

от ответчика по первоначальному иску – ФИО3 по  

доверенности от 20.10.2016; 

от истца по встречному иску - ФИО3 по доверенности от  

20.10.2016; 

от ответчика по встречному иску - ФИО2 по доверенности от  

09.01.2017 10-12;  от третьих лиц – не явились, извещены надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Государственного казенного учреждения  Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «Эквилон Гео» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании неустойки в размере 1 975 389,00 рублей за нарушение срока  окончания выполнения работ по государственным контрактам № 34/252/15- 

РП от 25.05.2015, № 10/256/15-РП от 14.04.2015, № 11/217/15-РП от  14.04.2015, № 9/217/15-РП от 14.04.2015, № 12/252/15-РП от 14.04.2015  удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эквилон  Гео» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Государственного  казенного учреждения Управление капитального строительства Республики  Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по  государственным контрактам в следующем размере :  

- по контракту № 34/252/15-РП от 25.05.2015 на выполнение работ по  объекту «Водоснабжение с. Светлое МР Уфимский район РБ» 372 465  рублей;  

- по контракту № 10/256/15-РП от 14.04.2015 на выполнение работ  по объекту «Строительство сетей водоснабжения ул. 55 лет Победы, Речная,  Мира, с. Новоихсаново МР Чекмагушевский район РБ» 122 422 рубля;  

- по контракту № 11/217/15-РП от 14.04.2015 на выполнение работ по  объекту «Водоснабжение д. ФИО4 Буздякский район РБ» 104 933  рубля;  

- по контракту № 9/217/15-РП от 14.04.2015 на выполнение работ по  объекту «Водоснабжение д. ФИО5 Буздякский район РБ» 104 933  рубля;  

- по контракту № 12/252/15-РП от 14.04.2015 по объекту  «Водоснабжение с. Черкассы МР Уфимский район РБ» 282 944 рубля.  

В остальной части исковых требований Государственного казенного  учреждения Управление капитального строительства Республики  Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) – отказать.  

Отказать в удовлетворении встречного искового заявления Общества  с ограниченной ответственностью «Эквилон Гео» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к Государственному казенному учреждению Управление  капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о расторжении государственных контрактов №  

34/252/15-РП от 25.05.2015 , № 10/256/15-РП от 14.04.2015 , № 11/217/15- РП от 14.04.2015, № 9/217/15-РП от 14.04.2015, № 12/252/15-РП от  14.04.2015.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эквилон  Гео» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 32 754 рубля суммы государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья А.В. Пакутин