АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-12864/2023

г. Ставрополь

03 декабря 2025 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, с. Александровское, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Проектстандарт», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании денежных средств в размере 2 735 000 руб., перечисленных в рамках муниципального контракта от 05.07.2021 № 01216000195210000160001, 559 742 руб. 44 коп., перечисленных в рамках договора на оказание экспертных услуг от 05.07.2022 № 1524-ГЗ-22 с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», 495 438 руб. 71 коп, перечисленных в рамках договора на оказание экспертных услуг от 17.02.2022 № 1148-Г1-22 с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», неустойки за период просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту от 05.07.2021 № 01216000195210000160001 с 30.03.2023 по 24.10.2025 в размере 1 390 838 руб. 66 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектстандарт», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, с. Александровское, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, денежные средства в размере 2 735 000 руб., перечисленные в рамках муниципального контракта от 05.07.2021 № 01216000195210000160001, 559 742 руб. 44 коп., перечисленных в рамках договора на оказание экспертных услуг от 05.07.2022 № 1524-ГЗ-22 с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», 495 438 руб. 71 коп, перечисленных в рамках договора

на оказание экспертных услуг от 17.02.2022 № 1148-Г1-22 с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», неустойки за период просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту от 05.07.2021 № 01216000195210000160001 с 30.03.2023 по 24.10.2025 в размере 1 390 838 руб. 66 коп., в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы 145 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектстандарт», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 180 431 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.Н.Кузьмина