24/2017-12235(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А24-89/2017

г. Петропавловск-Камчатский

03 апреля 2017 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи О.Н. Бляхер, при  

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания В.С.  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску краевого государственного казенного учреждения «Служба  заказчика Министерства строительства Камчатского края»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к федеральному государственному унитарному предприятию  «Главное управление специального строительства по  территории Дальневосточного федерального округа при  Федеральном агентстве специального строительства»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании неустойки по договору от 23.12.2013 № 17/13-Д в сумме 7 910 833, 50  

руб. при участии: 

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 11.01.2016  (сроком на пять лет),  

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от  02.12.2016 № 4/559 (сроком до 31.12.2017),  

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 49, 101–103, 110, 167–171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное управление специального строительства по территории  Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального  строительства» в пользу краевого государственного казенного учреждения  «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края» 6 840 061, 12  руб. неустойки и 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего –  6 842 061, 12 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное управление специального строительства по территории  Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального  строительства» в доход федерального бюджета 55 200, 30 руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.Н. Бляхер