АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-52581/2022

г. Краснодар

12 августа 2024 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Земляковой Е.А., рассмотрев  в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «БАШРИНКОН», Республика Башкортостан (ИНН  

<

***>),  

к муниципальному казенному учреждению города Сочи «Управление капитального  строительства», г. Сочи (ИНН 

<

***>),  

третье лицо: акционерное общество Банк Союз, г. Москва (ИНН 

<

***>), 

третье лицо: Акционерный коммерческий банк «Абсолют банк», г. Москва (ИНН  

<

***>),  

об обязании принять выполненные работы в рамках Муниципального контракта № 94, от  22.07.2022 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли и замена  оконных блоков МДОУ детский сад комбинированного вида № 67 (замена оконных  блоков) за период с 22.07.2022 по 21.09.2022 на сумму 1 243 764 руб.,  

по встречному исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Сочи  «Управление капитального строительства», г. Сочи (ИНН 

<

***>),  

к обществу с ограниченной ответственностью «БАШРИНКОН», Республика  Башкортостан (ИНН 

<

***>),  

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 52 218, 34 руб., суммы  неотработанного аванса в размере 1 776 805, 71 руб., процентов за пользование  денежными средствами в размере 43 811, 64 руб., процентов за пользование чужими  денежными средствами на дату фактического возврата сумы неотработанного аванса,  

Руководствуясь статьями 41, 64-71, 82, 101-110, 132, 156, 163, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску. В удовлетворении первоначальных исковых требований - отказать. По встречному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БАШРИНКОН»,  Республика Башкортостан (ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения города Сочи «Управление капитального строительства», г. Сочи (ИНН  

<

***>) сумму неотработанного аванса в размере 1 776 805, 71 руб., неустойку за  просрочку выполнения работ в размере 50 342,83 руб., проценты за пользование чужими  денежными средствами за период с 24.10.2022 по 20.02.2023 в размере 43 811, 64 руб.,  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.02.2023 по  12.08.2024 в размере 334 311,20 руб., с продолжением начисления на дату фактического  возврата суммы неотработанного аванса.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований - отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БАШРИНКОН»,  

Республика Башкортостан (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета сумму  

государственной пошлины в размере 34 026 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные  

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Судья Д.Ю. Поляков