АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-22213/2022

01 марта 2023 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2023 года

Полный текст решения изготовлен          01 марта 2023 года

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Стожарова Р.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассматривает судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 

<

...>, материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Осанна-С» (ОГРН 

<

***>), Саратовская область, Энгельсский район, 

к обществу с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» (ОГРН 

<

***>), город Новосибирск, 

о взыскании задолженности в размере 6 175 732 руб., пени за просрочку в размере 617 573,20 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 56 967 руб., 

при участии: от истца – ФИО2, по доверенности от 05.10.2022г.,

иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением обратилось общество с ограниченной ответственностью «Осанна-С» (ОГРН 

<

***>), Саратовская область, Энгельсский район, к обществу с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» (ОГРН 

<

***>), город Новосибирск, о взыскании задолженности в размере 6 175 732 руб., пени за просрочку в размере 617 573,20 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 56 967 руб.

В судебное заседание явился представитель истца. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не обеспечил явку своего представителя.

Согласно статье 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

В соответствии со статьей 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения копии судебных актов направляются по последнему известному арбитражному суду адресу и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не проживает.

Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам.   

Исследовав доказательства, следуя закрепленному статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также статьей 123 Конституции Российской Федерации, принципу состязательности сторон, суд приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, к настоящему моменту обязательства по оплате Товара и выполненных работ Ответчиком не исполнены.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Осанна-С» (ООО «Осанна-С») – Истец, Поставщик и Обществом с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» (ООО «СЭС») – Ответчик, Покупатель был заключен Договор №35 от 06 августа 2021 г. (далее – Договор) (Приложение № 1).

В соответствии с Предметом Договора, установленным п. 1.1.: «Поставщик в рамках настоящего Договора обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю рыбозащитное устройство, изготовленное для установки на водозаборном ковше береговой насосной станции Челябинской ТЭЦ-2 ПАО «Фортум» (далее именуемое «Заказчик») в соответствии с проектной и рабочей документацией № ПИР-296-949, разработанной Поставщиком, в полном комплекте согласно Спецификации на изготовление оборудования (Приложение №1 к настоящему Договору) (далее именуемое «Товар») и после окончания монтажа Товара выполнить пусконаладочные работы, а Покупатель обязуется принять Товар, выполнить его монтаж и оплатить Товар и пусконаладочные работы».

Указанные в Предмете Договора обязательства Истца были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. (В соответствии с п. 2.7. Договора, Поставщик обязуется закончить пусконаладочные работы в срок не позднее 25 октября 2021 года.).

Товар принят Покупателем без замечаний, что подтверждается подписанным Сторонами УПД № 51 от 27.12.2021 г. (Приложение № 2).

Согласно п. 2.4. Договора, датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю на территории производственной базы Поставщика.

Согласно п. 2.5. Договора, право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

Сроки и порядок оплаты сформулирован в п. 3.3. Договора. 

Согласно п. 3.3.2. Договора, окончательный расчет в размере 6 175 732,00 рублей производится Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты представления последнего из следующих документов: актов окончательной приемки работ (после выполнения Поставщиком пусконаладочных работ) по форме ОС-3, КС-11, подписанных Поставщиком и Покупателем; счетов на оплату; счетов-фактур, соответствующих требованиям ст. 169 НК РФ.

Согласно подписанному Сторонами УПД № 51 от 27.12.2021 г., Счету № 051, Акту сверки взаимных расчетов на 31 декабря 2021 г., направленному в адрес Покупателя 27.12.2021 г., задолженность Покупателя составила 6 175 732,00 рублей.

Следовательно, с учетом п. 3.3. Договора, срок исполнения Ответчиком обязательства по оплате истек 24.01.2022 г.

Претензия, направленная в адрес ответчика, оставлена последним без ответа и удовлетворения.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Буквальное толкование условий договора №35 от 06.08.2021 позволяет сделать вывод о том, что по своей правовой природе заключенный сторонами договор является договором поставки. Взаимоотношения сторон по договору поставки регулируются положениями главы 30, раздела 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

При этом договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, с учетом положений статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенным условием договора поставки является его предмет.

Вышеуказанный Договор также содержит положения о договоре подряда в связи с выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и к нему соответственно применимы положения Гражданского кодекса РФ, регламентирующие правоотношения по вопросам выполнения подрядных работ.

Из пункта 4 ст.753 Гражданского кодекса РФ следует, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Согласно пункту 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В силу статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать реквизиты, установленные в пункте 2 указанной статьи.

Подписанный ответчиком универсальный передаточный документ свидетельствует о поставке истцом ответчику товара и принятии последним этих товаров без замечаний и возражений. Эти обстоятельства ответчиком не опровергнуты.

Суд считает, что представленные товарные накладные полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к первичным документам, принимаемым к учету, содержат сведения о наименовании поставленного товара, количестве и стоимости, отметки о получении (принятии) товара покупателем, реквизиты сторон. Следовательно, указанные документы отвечают требованиям надлежащих доказательств по рассматриваемому спору.

Ответчик оплату в полном объеме поставленного товара не произвел, указанное обстоятельство ответчиком не опровергнуто. 

В рамках досудебного урегулирования спора в адрес ответчика была направлена претензия. Ответа на претензию от ответчика не последовало. 

Ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по договору явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Таким образом, по договору поставки основной обязанностью поставщика является своевременная передача в собственность покупателя товаров (вещей), цена, наименование и количество которых, а также сроки поставки которых согласованы сторонами в договоре. Встречной обязанностью покупателя является своевременная и полная оплата (предоплата) стоимости товара.

Законодатель в пункте 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации установил правило, согласно которому покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

При таких обстоятельствах, основным обстоятельством, входящим в предмет доказывания по данному спору, является факт оплаты товара.

При этом, нормами статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплен один из важнейших принципов обязательственных правоотношений, согласно которому обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства является недопустимым, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Данные материальные нормы являются общими и применяются к любому договору, в том числе и к договору поставки, являющемуся предметом рассмотрения настоящего спора.

Подписанный универсальный передаточный документ свидетельствует о поставке ответчиком товара и о принятии истцом этого товара без замечаний и возражений.

Данный товар был получен ответчиком, что подтверждается отметками ответчика на товарной накладной в графе «груз принял», «груз получил» о принятии товара, содержащей подпись и печать грузополучателя.

Вышеуказанный УПД содержит перечень поставленной продукции, ее количество и цену, подписаны представителем ответчика, имеют печать юридического лица, что свидетельствует о признании последним факта получения им товаров.

Таким образом, истец свои обязательства по договору поставки выполнил в полном объеме. 

Следовательно, между сторонами имела место сделка купли-продажи продукции, которая подтверждается имеющимися в материалах дела копиями договора поставки и  универсально-передаточными документами.

Доказательств оплаты продукции в полном объеме суду не представлено. Ответчик не представил мотивированный отзыв на исковое заявление.

В силу части 2 статьи 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.

В силу пункта 1 статьи 516 Кодекса покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, судом установлено, что покупатель в одностороннем порядке уклонился от исполнения обязательств по оплате товара.

Доводы ответчика о том, что истцом не исполнены положения п. 3.3.2 договора, а именно истцом не представлены документы по форме ОС-3, с наличием которого связана обязанность ответчика по оплате, судом исследованы и отклоняются, поскольку каких-либо доказательств того, что истцом не были выполнены условия спорного договора № 35, ответчиком не представлено. Так, из представленного УПД № 51 от 27.12.2021 г. усматривается, что ответчиком по состоянию на 27.12.2021 г. были приняты как поставленный товар, так и пусконаладочные работы, предусмотренные договором.

При этом, согласно п. 2.8 договора, покупатель обязуется сдать заказчику результат всего комплекса работ по техническому перевооружению рыбозащитного устройства на водозаборном ковше насосной станции и подписать Акты окончательной приемки работ по форме № ОС-3 и КС-11 в срок не позднее 10.11.2021г.

Кроме того, судом учитывается акт сверки взаимных расчетов, согласно которого ответчиком признана вменяемая ему задолженность согласно УПД № 51 от 27.12.2021 г., каких-либо возражений относительно спорной суммы ответчиком в Акте не указано.

Также, судом учитывается письмо ответчика от 08.02.2022 г. о признании задолженности перед истцом и предложении ее гашения до июня 2022 года.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковые требования о взыскании с ответчика основного долга по договору поставки в размере 6 175 732 руб. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленной сумме. 

Кроме того, истец просит взыскать пени за период с 25.01.2022 по 23.08.2022 в размере 617 573,20 руб.

Согласно п. 4.2. Договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки, но не более 10%.

В соответствии с положениями статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Ответчиком оплата товара в установленные в договоре сроки не была произведена, доказательств обратного ответчиком в порядке ст. 65 АПК РФ не представлено, условиями договора взыскание неустойки за такое нарушение обязательств и ее размер согласованы, следовательно, требование о взыскании неустойки заявлено истцом правомерно.

Контррасчет ответчиком не представлен. Претензий к методике расчета также не представлено. 

Ответчиком не заявлено ходатайство о применении статьи 333 Гражданского кодекса РФ. 

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд признал его неверным ввиду следующего.

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"» разъясняется, что в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования 01.04.2022 и распространяется на всех юридических лиц

Одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория. 

С учетом изложенного, суд находит обоснованным требование истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 25.01.2022 по 31.03.2022. Требование о дальнейшем начислении неустойки не подлежит удовлетворению.

Произведя самостоятельно расчет пени, суд установил, что их размер за период с 25.01.2022 по 31.03.2022 составляет 407 598,31 руб. В остальной части в удовлетворении исковых требований следует отказать на основании положений Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497. 

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопрос о распределении судебных расходов.

Согласно статье 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

При распределении расходов по уплате государственной пошлины суд руководствуется правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и исходит из того, что расходы по оплате государственной пошлины следует возложить на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Осанна-С» (ОГРН 

<

***>), Саратовская область, Энгельсский район, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» (ОГРН 

<

***>), город Новосибирск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Осанна-С» (ОГРН 

<

***>), Саратовская область, Энгельсский район, задолженность в размере 6 175 732 руб., пени за просрочку в размере 407 598,31 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 55 206 руб.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Выдать исполнительный лист.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                                Р.В. Стожаров