Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, 

<

...>, тел. 

<

***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-15369/2022

26 июня 2025 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Агеева А.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания Корневой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (628300, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...> здание 10, ОГРН 

<

***> от 29.11.2002, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Промжилсервис» (628305, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, улица Нефтяников, строение 26, ОГРН 

<

***> от 16.10.2002, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 624 757 рублей 33 копеек, а также по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Промжилсервис» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» о взыскании 18 452 400 рублей и признании одностороннего отказа от исполнения договора недействительным,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора: ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

при участии представителей сторон: от истца (веб-конф.) – не явились, от ответчика – ФИО1 (директор), от третьего лица – не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промжилсервис» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» 1 633 532 рубль 73 копейки, в том числе неустойку в размере 1 624 757 рублей 33 копейки, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 8 774 рубля 40 копеек.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Промжилсервис» 20 066 932 рубля 57 копеек, в том числе основной долг в размере 13 323 992 рубля 39 копеек, неустойку в размере 6 481 678 рублей 18 копеек, расходы по судебной экспертизе в сумме 140 000 рублей 00 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 121 262 рубля 00 копеек.  

Произвести зачет взысканных сумм, по результатам которого взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Промжилсервис» 18 433 400 рублей 84 копейки, в том числе основной долг в размере 13 323 992 рубля 39 копеек, неустойку в размере 4 856 920 рублей 85 копеек, расходы по судебной экспертизе в сумме 140 000 рублей 00 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 112 487 рублей 60 копеек.  

Вернуть муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищнокоммунального комплекса Нефтеюганского района» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 20 473 рубля 60 копеек, уплаченную по платежному поручению № 989 от 05.08.2022.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в доход федерального бюджета государственную пошлину (по встречному иску) в сумме 766 рублей 00 копеек.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

 В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

 Судья А.Х. Агеев