АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТОЯННОЕ СУДЕБНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АРБИТРАЖНОГО  

СУДА ПЕРМСКОГО КРАЯ В Г. КУДЫМКАРЕ  ул. Лихачева, дом 45, г. Кудымкар, Пермский край, 619000, www.perm.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А50П-643/2023

27 сентября 2024 года

г. Кудымкар

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Данилова Андрея  Анатольевича, при ведении протокола судебного заседания секретарем Бо- рейковой Е.М.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «СК Гарант» (ул. Макаренко, д. 6, кв. 67, г. Пермь, Пермский  край, 614051, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к муниципальному казённому учреждению «Отдел капитального  строительства Кудымкарского муниципального округа Пермского края» (ул.  Пермяцкая, д. 47, оф. 107, г. Кудымкар, Пермский край, 619000,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

третье лицо: государственное казённое учреждение Пермского края  «Управление капитального строительства Пермского края» (ул. Попова, д.  11, г. Пермь, Пермский край, 614990, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>),  

о взыскании 2 878 975,33 руб. задолженности, 

и встречное исковое заявление о взыскании 1 873 549,88 руб. и обяза- нии выполнить работы, предусмотренные контрактом №  0156600035321000196/113 от 22 октября 2021 г.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 – доверенность № 15 от 22.11.2023 г.; 

от ответчика: ФИО2 – доверенность № 11 от 15 ноября 2023 г.  

от третьего лица: не явился. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СК  Гарант» удовлетворить.  

Взыскать с муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства Кудымкарского муниципального округа Пермского края»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «СК Гарант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по муниципальному контракту от 21.10.2021 года №  0156600035321000193/113 в сумме 2878975 рублей 33 копейки.  

Встречные исковые требования муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства Кудымкарского муниципального  округа Пермского края» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Гарант»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казённого учреждения «Отдел капитального строительства Кудымкарского муниципального округа Пермского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  3623102 рубля 28 копеек, в том числе: 1873549,88 рублей неосновательное  обогащение, 276324,40 рублей убытков, 995607,34 рублей штрафа за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных  контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 13816,22  рублей штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по  выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ  такого подрядчика к исполнению своих обязательств по контракту, 250893,78  рублей неустойки (пени) за просрочку обязательств, 212910,66 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.  

Произвести зачет встречных денежных сумм. В результате произведенного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК  Гарант» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального  казённого учреждения «Отдел капитального строительства Кудымкарского  муниципального округа Пермского края» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 744126 рублей 95 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Гарант»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину 41116 рублей.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через постоянное судебное присутствие  Арбитражного суда Пермского края в г. Кудымкаре.  

Судья А.А. Данилов