100055_2007269 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А74-1300/2020

20 июля 2020 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении  протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Дорожное  ремонтно-строительное управление № 10» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Галерея» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании 612 846 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору  подряда от 05.02.2019 № 4/19 за период с 07.03.2019 по 20.02.2020.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Галерея» в пользу  акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10» 612 846  (шестьсот двенадцать тысяч восемьсот сорок шесть) руб. неустойки, а также 13 091  (тринадцать тысяч девяносто один) руб. 88 коп. расходов по государственной пошлине,  уплаченной платёжным поручением от 06.02.2020 № 280.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Галерея» в доход  федерального бюджета 2165 (две тысячи сто шестьдесят пять) руб. 12 коп. государственной  пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья С.М. Тропина