Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А61-5820/2017

г. Владикавказ

24 апреля 2018 года

Арбитражный суд РСО-Алания в составе судьи Дзугкоевой Э.Ю., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью «ИНАС+» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчикам: 

Министерству Строительства и архитектуры РСО-Алания (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>),  

Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства  РСО-Алания» (ОРГН 1031500252772, ИНН 

<

***>)  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований:  Министерство финансов РСО-Алания, 

Правительство РСО-Алания в лице Администрации Главы РСО-Алания и Правительства  РСО-Алания  

о взыскании задолженности, 

по встречному иску Государственного казенного учреждения «Управление капитального  строительства РСО-Алания»  

к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью «ИНАС+» о взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «ИНАС+»  удовлетворить.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения «Управление капитального  строительства РСО-Алания», а при недостаточности у него денежных средств в порядке  субсидиарной ответственности с Республики Северная Осетия – Алания в лице  

Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «ИНАС+» 800000 рублей задолженности по  государственному контракту № 740 от 19.06.2015, 60000 рублей в возмещение расходов на  оплату услуг представителя и 19000 рублей в возмещение расходов по оплате  госпошлины.  

В удовлетворении встречного иска Государственного казенного учреждения  «Управление капитального строительства РСО-Алания» о взыскании с Общества с  ограниченной ответственностью «ИНАС+» 1264800 рублей неустойки за период с  21.09.2016 по 28.02.2017 за ненадлежащее исполнение условий государственного  контракта № 740 от 19.06.2015 отказать.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения «Управление капитального  строительства РСО-Алания» в доход федерального бюджета 25648 рублей госпошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а так же в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по дела в законную силу через суд, вынесший  решение.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды  апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайте Шестнадцатого арбитражного  апелляционного суда http://16aas.arbitr.ru/ или Арбитражного суда Северо-Кавказского  округа http://www.assko.arbitr.ru/.  

Судья Э.Ю. Дзугкоева