АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-6298/2021

13 сентября 2022 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Новиковой С.В., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Снежный Барс» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «БауСистем-Байкал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  13 860 005 рублей 49 копеек задолженности по договору субподряда от 20.12.2019,  1 745 785 рублей 80 копеек неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 12.10.2021  по 10.03.2022, 36 298 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины,  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «БауСистем-Байкал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Снежный Барс» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании  

по договору поставки товара № 15012020 от 15.01.2020: 1 558 616 рублей 28 копеек  задолженности, 187 551 рубля 70 копеек процентов за пользование денежными  средствами за период с 26.01.2020 по 04.03.2022; процентов за пользование денежными  средствами с 05.03.2022 по день фактического исполнения ответчиком решения суда;  

за нарушение срока выполнения работ по договору субподряда от 20.12.2019  10 191 608 рублей 49 копеек неустойки за период с 01.07.2020 по 04.03.2022; неустойки из  расчета 0,1% от суммы неисполненных обязательств с 05.03.2022 по день фактического  исполнения ответчиком решения суда, 1 361 298 рублей 98 копеек процентов за  пользование денежными средствами за период с 01.07.2020 по 04.03.2022; процентов за  пользование денежными средствами с 05.03.2022 по день фактического исполнения  

ответчиком решения суда, 2 000 рублей судебных расходов по уплате государственной  пошлины,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Снежный Барс»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «БауСистем-Байкал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить в полном  объеме.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БауСистем-Байкал» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Снежный Барс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 13 860 005 рублей 49 копеек  задолженности по договору субподряда от 20.12.2019, 1 745 785 рублей 80 копеек  неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 12.10.2021 по 10.03.2022, 36 298 рублей  судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью  «БауСистем-Байкал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Снежный Барс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать в  полном объеме.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БауСистем-Байкал» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 152 226 рублей  государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный  суд Республики Бурятия.  

Судья С.В. Новикова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 23.12.2021 4:39:14

Кому выдана Новикова Светлана Валерьевна