АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-3217/2017 « 23 » августа 2017 г. 

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,  

при ведении протокола помощником судьи Ефименко Е.П.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской  области, г.Бутурлиновка, Воронежская область,  

(ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) 

к акционерному обществу «Специализированное ремонтно-строительное  управление № 7», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Специализированное 

ремонтно-строительное управление № 7», г. Воронеж, (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу Администрации  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области,  г.Бутурлиновка, Воронежская область, (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) неустойку в размере 2 781 000 руб.  

В удовлетворении остальной части заявленного требования отказать.  

Взыскать с акционерного общества «Специализированное ремонтно- строительное управление № 7», г. Воронеж, (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета 27 823,93 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня принятия, через Арбитражный  суд Воронежской области.  

Судья А.И. Стеганцев