71_7311269  

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-5361/2023

23 октября 2023 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г. Л., при  ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  акционерного общества «Теплоэнергия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о расторжении договора и взыскании 954 022, 03 руб.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

расторгнуть договор подряда № 2022.87394 от 14.06.2022 по выполнение работ  «Капитальный ремонт сетей теплоносителя от кот. «Дружба Народов» и ЦТП «Северный1» в мкр. Марха», заключенный между акционерным обществом «Теплоэнергия» и  обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Теплоэнергия»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 116 592,88 руб. неустойки по пункту 11.2  договора подряда, 560 760,15 руб. неустойки по пункту 11.19 договора подряда , 137 897,  67 руб. штрафа по пункту 11.5 договора подряда, а также расходы по оплате  государственной пошлины в размере 16 474,29 руб. и почтовые расходы в размере 91,26  руб.  

В остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (ИНН  1435291188, ОГРН 1151447001276) в доход федерального бюджета 2 103 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).  

Судья Николаева Г. Л.