39_14917138 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-40696/23

16 ноября 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозова, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым, 

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению ООО «ЗОЛЬТ  ГРУПП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО «СУПРИМО» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 70 971  рублей 60 копеек, неустойки за нарушение сроков предоставления исполнительной документации в  размере 358 718 рублей 71 копейки, убытков в размере 244 449 рублей 33 копеек,  

по встречному иску ООО «СУПРИМО» к ООО «ЗОЛЬТ ГРУПП» о взыскании процентов за  неправомерное удержание денежных средств по Договору субподряда ДК 02/02/22-1 от 02 февраля  2022 года, по Договору субподряда БК 02/02/22-2 от 02 февраля 2022 года, по Договору субподряда В  02/02/22-3 от 02 февраля 2022 года и по Договору субподряда ОГР и ВП 02/02/22-5 от 02 февраля  2022 года на общую сумму 215 424 рублей 00 копеек,  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «СУПРИМО» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  «ЗОЛЬТ ГРУПП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков  выполнения работ в размере 70 971 руб. 60 коп., неустойку за нарушение сроков передачи  исполнительной документации в размере 358 718 руб. 71 коп., расходы по уплате государственной  пошлины в размере 10 506 руб. 11 коп.  

В остальной части требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ООО «ЗОЛЬТ ГРУПП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  «СУПРИМО» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков оплаты  работ в размере 39 859 руб. 45 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000  руб. 00 коп.  

Провести зачет требований. 

Взыскать с ООО «СУПРИМО» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  «ЗОЛЬТ ГРУПП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков  выполнения работ в размере 31 112 руб. 15 коп., неустойку за нарушение сроков передачи  исполнительной документации в размере 358 718 руб. 71 коп., расходы по уплате государственной  пошлины в размере 8 506 руб. 11 коп.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова