32/2023-123642(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-2847/2023

г. Оренбург

20 июня 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2023 года  В полном объеме решение изготовлено 20 июня 2023 года  

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи 

Федоровой С.Г., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  (поступило в суд 17.02.2023)  

акционерного общества "Газпром газораспределение  Оренбург" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Оренбургская  область, г. Оренбург)  

к обществу с ограниченной ответственностью  "Нефтегазсервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  Самарская область, г. Самара)  

о расторжении договора о подключении (технологическом  присоединении) № (08) 02-208s/000244-19 от 15.07.2019.  

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о  месте и времени судебного заседания, в соответствии с требованиями  ст.ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее - АПК РФ), в том числе путем размещения  информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание не  явились. Судебное заседание проводится в порядке,  предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации в их отсутствие.  

Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"  (далее - ответчик) обратилось в Арбитражный суд оренбургской  области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  

ответственностью "Нефтегазсервис" (далее - ответчик) о  расторжении договора о подключении (технологическом  присоединении) № (08) 02-208s/000244-19 от 15.07.2019.  

Определением суда от 03.03.2023 исковое заявление принято,  назначено предварительное судебное заседание.  

Истец на требованиях настаивает по основаниям, изложенным  в исковом заявлении, в обоснование заявленных требований  указывает, что ответчиком допущены существенные нарушения  условий договора, поскольку не были произведены мероприятия,  необходимые для подключения (технологического присоединения) к  сетям газораспределения (условия готовности объекта капитального  строительства к подключению).  

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не  обеспечил, письменный мотивированный отзыв по существу исковых  требований, доказательства добровольной оплаты задолженности не  представил, в связи с чем, суд рассматривает дело по имеющимся в  нем доказательствам в порядке части 4 статьи 131 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Истец и ответчик не заявили ходатайства о необходимости  предоставления дополнительных доказательств. При таких  обстоятельствах, суд рассматривает дело, исходя из совокупности  имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

При рассмотрении материалов дела, судом установлены  следующие обстоятельства.  

30.05.2019 в АО «Газпром газораспределение Оренбург»  филиал в г. Оренбурге (Оренбургмежрайгаз) обратилось общество с  ограниченной ответственностью «Оренбургская «Нефтегазсервис» с  заявкой о подключении (технологическом присоединении) к сети  газораспределения объекта капитального строительства -  административное здание и столовая, расположенного по адресу:  Оренбургская область, Оренбургский район, Чкаловский сельсовет,  кадастровый номер земельного участка 56:21:2701001:1257.  

На основании поданной заявки, 15.07.2019 АО «Газпром  газораспределение Оренбург» (исполнитель) и ООО  «Нефтегазсервис» (заявитель) заключили договор о подключении  (технологическом присоединении) объектов капитального  строительства к сети газораспределения № (08)02-208s/000244-19  (далее – договор).  

К данному договору были выданы технические условия и  размер платы (приложения 1, 4 соответственно).  

В соответствии с пунктом 1 договора исполнитель принимает  на себя обязательства по подключению (технологическому  

присоединению) объекта капитального строительства здание  столовой и здание общежития (далее – объект капитального  строительства) к сети газораспределения, принадлежащей  исполнителю на праве собственности или ином законном основании,  с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа)  газоиспользующего оборудования.  

Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению  готовности объекта капитального строительства к подключению  (технологическому присоединению) в пределах границ  принадлежащего ему по договору аренды № 27/224 от 09.11.2017 г.  земельного участка: Оренбургская область, Оренбургский район,  Чкаловский сельсовет, земельный участок расположен в южной  части кадастрового квартала 56:21:2701001, кадастровый (условный)  номер: 56:21:2701001:1257 в соответствии с условиями настоящего  договора, а также оплатить услуги по подключению  (технологическому присоединению).  

Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по  подключению (технологическому присоединению) объекта  капитального строительства и пуску газа составляет 2 года со дня  заключения настоящего договора. Предварительная дата  подключения 28 мая 2021 г.  

В разделе II закреплены права и обязанности сторон договора. 

В соответствии с пунктом 7 договора заявитель обязан  осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта  капитального строительства к подключению (технологическому  присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного  участка.  

Как следует из пункта 10 договора размер платы за  подключение (технологическое присоединение - объекта  капитального строительства определяется при подключении  (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования  (с максимальным часовым расходом газа менее 500 куб. метров и  (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе  менее 0:6 МПа, кроме случаев, когда размер платы устанавливается  по индивидуальному проекту, исходя из стандартизированных  тарифных ставок, установленных в соответствии с Приказом  Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию  тарифов Приказ № 217/1-г от 13.12.2018 и 32-г от 23 апреля 2019 г. с  учетом предварительных технических параметров проекта  газоснабжения на основании предварительного расчета размера  платы согласно приложению № 4, являющегося неотъемлемой  частью настоящего договора, и составляет 1 286 181 рубль 35 копеек,  в том числе НДС (20%) в размере 214 363 рубля 56 копеек.  

В соответствии с пунктом 15 настоящий договор может быть  расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в  письменной форме, а также по требованию одной из сторон по  основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской  Федерации.  

Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении  и расторжении настоящего договора сторонами в соответствии с  законодательством Российской Федерации (пункт 21 договора).  

Письмом исх. № (08)11-03/1734 от 25.06.2021 истцом в адрес  ответчика была направлена претензия об исполнении обязательств  по выполнению технических условий и готовности сети  газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению  и пуску газа объекта, в случае утраты дальнейшего интереса по  исполнению условий договора было предложено подписать  соглашение о расторжении договора.  

Данная претензия оставлена ответчиком без ответа и  удовлетворения, подписанное с его стороны соглашение о  расторжении в адрес истца не поступало.  

Неисполнение требований, изложенных в претензии в  добровольном порядке, послужило основанием для обращения истца  в суд с рассматриваемым исковым заявлением о расторжении  договора о подключении (технологическом присоединении) № (08)  02-208s/000244-19 от 15.07.2019.  

Исследовав и оценив представленные в материалы дела  доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к  выводу об удовлетворении заявленных требований в силу  следующего.  

Проанализировав условия договора № (08) 02-208s/000244-19  от 15.07.2019, суд приходит к выводу, что он является договором об  осуществлении технологического присоединения и регулируется  нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ), общими положениями об обязательствах и о  договоре (раздел III ГК РФ), а также специальными нормативными  актами, закрепляющими правила подключения к сетям  газораспределения.  

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного  оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать  услуги (совершить определенные действия или осуществить  определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти  услуги.  

Статьей 781 ГК РФ предусмотрена обязанность заказчика по  оплате оказанных ему услуг в сроки и в порядке, которые указаны в  договоре возмездного оказания услуг.  

В период заключения спорного договора, отношения по  технологическому присоединению к сетям газораспределения  проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных,  но не подключенных объектов капитального строительства  регулировались Правилами подключения (технологического  присоединения) объектов капитального строительства к сетям  газораспределения, утвержденными постановлением Правительства  Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила №  1314).  

В соответствии с пунктом 59 Правил № 1314 подключение  объектов капитального строительства к сети газораспределения  осуществляется на основании договора о подключении.  

 Пункт 83 Правил 1314 договор о подключении содержит  существенные условия, которыми в частности, являются следующие:  

- перечень мероприятий (в том числе технических) по  подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также  обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае  если сеть газораспределения проходит в границах земельного  участка, на котором расположен подключаемый объект капитального  строительства, и отсутствует необходимость строительства  исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка  заявителя, в перечень мероприятий включаются только мероприятия  по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по  мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических  условий и фактическому присоединению;  

- срок осуществления мероприятий по подключению (подп.  «а»,«б»);  

- порядок и сроки внесения заявителем платы за  технологическое присоединение (пп. «д» п. 83 Правил № 1314).  

Как следует из условий заключенного договора АО «Газпром  газораспределение Оренбург» приняло на себя обязательство  осуществить подключение (технологическое присоединение)  административного здания и столовой, расположенных по адресу:  Оренбургская область, Оренбургский район, Чкаловский сельсовет,  кадастровый номер земельного участка 56:21:2701001:1257,  принадлежащего заявителю на законном праве к сети  газораспределения исполнителя. В связи с принятыми  обязательствами Общество обязано было построить сеть  газораспределения до точки подключения (до границы земельного  участка принадлежащего заявителю на каком-либо праве),  

подготовить сеть газораспределения объекта, а также осуществить  пуск газа не позднее установленного договором дня подключения.  

Заявитель в свою очередь обязан выполнить установленные в  настоящем договоре условия подготовки сети газопотребления и  газоиспользующего оборудования к подключению (абзац 1 п.7  договора).  

Предусмотренные пунктом 83 Правил № 1314 существенные  условия согласованы в договоре, заключенном между истцом и  ответчиком.  

Как следует из материалов дела, истцом заявлены требования о  расторжении договора о подключении (технологическом  присоединении) № (08) 02-208s/000244-19 от 15.07.2019.  

В соответствии с пунктом 3 спорного договора стороны  обязались завершить мероприятия по подключению 28.05.2021 при  условии подписания, акта о готовности сетей газопотребления и  тазоиспользующего оборудования объекта капитального  строительства к подключению (технологическому присоединению) в  порядке, установленном договором.  

В качестве основания для расторжения договора истец  ссылается на существенные нарушения ответчиком условий  заключенного договора, а именно на то, что ответчиком не были  проведены мероприятия, необходимые для подключения  (технологического присоединения) к сетям газораспределения  (условия готовности объекта капитального строительства к  подключению).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса  Российской Федерации изменение и расторжение договора  возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено  настоящим Кодексом, другими законами или договором.  

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса  Российской Федерации по требованию одной из сторон договор  может быть изменен или расторгнут по решению суда только:  

1) при существенном нарушении договора другой стороной;  

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,  другими законами или договором.  

Существенным признается нарушение договора одной из  сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в  значительной степени лишается того, на что была вправе  рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 450  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии со статьей 452 Гражданского кодекса  Российской Федерации соглашение об изменении или о расторжении  

договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона,  

иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. 

Требование об изменении или о расторжении договора может  

быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой  

стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо  

неполучения ответа в срок, указанный в предложении или  

установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в  

тридцатидневный срок. 

Как установлено материалами дела, соглашение о  

расторжении договора и направлено истцом в адрес ответчика  

письмом исх. № (08) 11-03/1734 от 25.06.2021 посредством почтового  

отправления, при этом подписанного соглашения или отказа в его  

подписании в адрес истца не поступало. 

Таким образом, из материалов дела усматривается, что  

соглашение о расторжении договора не подписано сторонами во  

внесудебном порядке. 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного  процессуального представленные в материалы дела доказательства в  их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу об отсутствии  доказательств исполнения ответчиком обязательств по договору о  подключении (технологическом присоединении) № (08) 02208s/000244-19 от 15.07.2019, а именно не проведение мероприятий,  необходимых для подключения (технологического присоединения) к  сетям газораспределения (условия готовности объекта капитального  строительства к подключению).  

При этом, ответчик не обращался с заявлением о продлении  срока осуществления мероприятий по подключению в соответствии с  Правилами № 1314.  

Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не  представлено (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации).  

Суд полагает, что невыполнение ответчиком мероприятий по  технологическому присоединению является существенным  нарушением договора и в совокупности с игнорированием уведомления  истца о наличии оснований к расторжению договора – основанием для  его расторжения в судебном порядке.  

Иной подход к ситуации продолжения действия договора до  полного исполнения сторонами обязательств свидетельствовал бы о  понуждении истца к неопределенно длящимся правоотношениям,  завершение которых в рассматриваемом случае от воли истца не  зависит.  

При таких обстоятельствах требования акционерного общества  "Газпром газораспределение Оренбург" о расторжении договора о  

подключении (технологическом присоединении) № (08) 02208s/000244-19 от 15.07.2019, подлежат удовлетворению судом.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт,  взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

При обращении в суд с исковым заявлением, истец оплатил  государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп., что  подтверждается платежным поручением № 2820 от 22.02.2023.  

Поскольку требования истца признаны судом обоснованными и  удовлетворены, государственная пошлина в сумме 6 000 руб. 00 коп.  на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу  истца.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования акционерного общества "Газпром  газораспределение Оренбург" удовлетворить.  

Расторгнуть договор о подключении (технологическом  

присоединении) № (08) 02-208s/000244-19 от 15.07.2019,  

заключенный между акционерным обществом "Газпром  

газораспределение Оренбург" и обществом с ограниченной  

ответственностью "Нефтегазсервис". 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

"Нефтегазсервис" в пользу акционерного общества "Газпром  

газораспределение Оренбург" расходы по уплате государственной  

пошлине в размере 6 000 руб. 00 коп. 

Исполнительный лист выдать истцу в порядке статей 319, 320  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после  вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме)  через Арбитражный суд Оренбургской области.  

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа,  направляются лицам, участвующим в деле, посредством их  размещения на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее  следующего дня после дня их принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на  бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья С. Г. Федорова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 7:19:00

 Кому выдана Федорова Светлана Геннадьевна