РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-122058/21-156-903

г. Москва

08 октября 2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 04 сентября 2025 года

Полный текст решения изготовлен 8 октября 2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Терехова А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сейдиевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО "ДМС ГРУПП" (107076, МОСКВА ГОРОД, КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 89, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/105, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.02.2019, ИНН: 

<

***>)

к ответчику  ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (121069, РОСС ИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ ВН.ТЕР.Г., НОВИНСКИЙ Б-Р, Д. 18, СТР. 1, ЭТАЖ/ПОМ/ КОМ ПОДВАЛ/VIII/1/ PM4T, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.09.2013, ИНН: 

<

***>)

третьи лица - Московский Фонд реновации жилой застройки

АО "МОСКАПСТРОЙ" (123056, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ 2-Я БРЕСТСКАЯ, Д. 5, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.07.2002, ИНН: 

<

***>), 

АО "УКС" (123056, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ 2-Я БРЕСТСКАЯ, Д. 5, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.02.2003, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании неосновательного обогащения по договорам №24/11/2020/ДМС/РЕМ от 24.11.2020, №03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020, №25/10/2020-ДМС/ОД от 25.10.2020, №03/12/2020-ДМС/ОД от 03.12.2020, №25/09/2020-ДМС/ЛД от 25.09.2020 в размере 171 726 658 руб. 33 коп.

по встречному иску ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ" к ООО "ДМС ГРУПП" о признании заключенными договоров №25/10/2020-ДМС/ОД от 25.10.2020, №03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ООО "ДМС ГРУПП" (далее – истец) обратилось  Арбитражный суд с иском к ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (далее – ответчик, ООО «ГСИ») о взыскании неосновательного обогащения в размере 171 726 658 руб. 33 коп.

Определением суда от 08.07.2021 выделено в отдельное производство требование ООО "ДМС ГРУПП" к ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ" о взыскании 16 000 000 руб. по договору займа № 07/20-9-ГП от 04.11.2020 (делу присвоен номер А40-145355/2021).

Определением суда от 01.10.2021 к совместному рассмотрению в рамках настоящего дела принят встречный иск ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ" к ООО "ДМС ГРУПП" о признании договоров №25/10/2020-ДМС/ОД от 25.10.2020 г., №03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020 г. заключенными.

Определением от 24.12.2021 судом утверждено мировое соглашение, заключенное между ООО «ДМС Групп» и ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ", производство по делу № А40-122058/21-156-903 прекращено. В указанном мировом соглашении стороны истец в полном объеме отказался от своих требований к ответчику, стороны подтвердили сохранение в силе, действительность и готовность продолжения исполнения следующих договоров, заключенных между друг другом:

2.1 Договор № 24/11/2020-ДМС/НАНСЕНА.

2.2. Договор № 24/11/2020-ДМС/РЕМ.

2.3. Договор № 03/12/2020-ДМСЮД.

2.4. Договор №25/10/2020-ДМС/ОД.

2.5 Договор №03/12/2020-ДМС/КАШ.

2.6. Договор № 25/09/2020-ДМС/ЛД.

2.7. Договор № 07/20-9-ГП.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.05.2024 по делу № А40-237982/2021 ООО «ДМС Групп» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство; к/у утверждена ФИО1

Конкурсный управляющий ООО «ДМС Групп» на основании в ст. ст. 61.2 или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обжаловал определение суда от 24.12.2021 об утверждении мирового соглашения по настоящему делу. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 12.09.2024 определение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 по делу № А40-122058/2021 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

С учетом выделенного определением суда от 08.07.2021 требования, размер рассматриваемых в рамках настоящего дела исковых требований ООО «ДМС Групп» составил 155 726 658 руб. 33 коп.

Истец в лице конкурсного управляющего ООО «ДМС Групп» исковые требования поддержал.

Ответчик возражал против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве и дополнительных пояснениях, поддержал встречные требования о признании договора №03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020  заключенным, от встречного требования о признании заключенным договора №25/10/2020-ДМС/ОД от 25.10.2020 отказался на основании ст. 49 АПК РФ.

Судом отказ ООО «ГСИ» от требования о признании заключенным договора №25/10/2020-ДМС/ОД от 25.10.2020 рассмотрен и принят в порядке ч. 2 ст. 49 АПК РФ.

Привлеченные к участию в деле третьи лица Московский Фонд реновации жилой застройки, АО "МОСКАПСТРОЙ", АО "УКС"  в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения заседания извещены в порядке ст. 123 АПК РФ.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно пояснениям истца, в период с 24.11.2020 по 29.12.2020 ООО «ДМС ГРУПП» были перечислены на расчетный счет ООО «ГСИ» денежные средства в размере 155 726 658 руб. 33 коп. В платежных поручениях в назначении платежей указаны основания переводов – аванс по договорам: № 24/11/2020-ДМС/НАНСЕНА; № 24/11/2020-ДМС/РЕМ; № 03/12/2020-ДМСЮД; № 25/10/2020-ДМС/ОД; № 03/12/2020-ДМС/КАШ; № 25/09/2020-ДМС/ЛД; № 07/20-9-ГП. Указанные денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «ГСИ» во исполнении обязательств, возникших на этапе предварительных переговоров, с целью последующего заключения договоров, однако после перечисления авансовых платежей ООО «ГСИ» не исполнило взятые на себя обязательства, в связи с чем, у ООО «ДМС Групп» отпали основания для заключения с ООО «ГСИ» указанных договоров подряда.

Направленная в адрес ответчика досудебная претензия с требованием об оплате задолженности, ответчиком оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском.

Согласно положениям ст. 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом и в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (ч. 1 ст. 743 ГК РФ).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (ч. 4 ст. 753 ГК РФ).

Истец указывает, что материалами дела не подтверждается наличие согласованной ООО «ДМС ГРУПП» сметы, определяющей вид и стоимость выполняемых строительных работ, отсутствует первичными документами, подтверждающими факт выполнения ООО «ГСИ» строительных работ

Согласно выводам, отраженных в финансовом анализе конкурсного управляющего ООО «ДМС ГРУПП», начиная с 2019 года организация должника находилась в кризисном состоянии и ООО «ГСИ» не могло не знать о кризисном положении ООО «ДМС ГРУПП».

Согласно пояснениям истца, генеральным директором ООО «Главстройинжиниринг» является ФИО2, который через подконтрольные ему юридические лица находился во взаимосвязи с одним из бенефициаров ООО «ДМС ГРУПП», то есть, принимающие решение в обоих обществах лица, находились в состоянии фактической аффилированнсти - когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

По мнению конкурсного управляющего в данном случае ООО «ГСИ» намеренно пыталось скрыть факт неосновательного обогащения, путем предъявления встречных необоснованных требований о признании договоров заключенными, а впоследствии с целью придания своим действиям легитимности, через подконтрольных лиц ООО «ДМС ГРУПП», заключить мировое соглашение, утвердить его в суде и тем самым избежать ответственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ  лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

При взыскании неосновательного обогащения истец должен доказать наличие факта сбережения ответчиком имущества за его счет и размер такого сбережения.

Бремя доказывания наличия неосновательного обогащения, а также его размер законом возлагается на истца.

Согласно пояснениям Московского Фонда реновации жилой застройки, в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП, и в соответствии с Адресным перечнем кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое переселение» граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017 № 708-ПП, Фонд реновации является застройщиком объектов:

1) Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, расположенный по адресу: г. Москва, район Зюзино, Одесская улица, влд. 10, (Юго-Западный административный округ). Подрядные работы по строительству указанного объекта выполняет генеральный подрядчик - Акционерное общество «Москапстрой» на основании договора № 124-0819-ОК-1/Н от 30.09.2019, заключенного с Фондом реновации.

2) Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Каширское ш., д.11 к.3) по адресу: г. Москва район Нагатино-Садовники, Каширское ш., влд. 11, к. 3 (Южный административный округ). Работы по проектированию и строительству указанного объекта, а также услуги по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства, выполняет и оказывает исполнитель — Акционерное общество «Москапстрой» на основании договора № 142-0918-ОК-1/Н от 07.11.2018, заключенного с Фондом реновации.

3) Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под укрытие на 2020 мест для обеспечения защиты населения в период мобилизации и военное время, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Свиблово, пр-д Нансена, вл. 8/1 (проезд Нансена, вл.8)» (Северо-Восточный административный округ). На выполнение работ по проектированию и строительству указанного объекта, а также на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства заключен договор № 103-0720-ОК-1 от 23.11.2020 с Обществом с ограниченной ответственностью «ДМС Групп», действующим от собственного имени, а также в качестве руководящего участника простого товарищества, образованного между ООО «ДМС Групп», ООО «Главстройинжиниринг» и АО «Москапстрой» на основании Договора о создании простого товарищества № 88/19-7 от 16.09.2020. В соответствии с соглашением о расторжении от 08.12.2021 договор № 103-0720-ОК-1 от 23.11.2020 расторгнут.

4) Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Котловка, ФИО3 ул., вл. 11, корп. 2, (Юго-Западный административный округ). На выполнение работ по проектированию и строительству указанного объекта, а также на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства заключен договор № 107-0720-ОК-1 от 23.11.2020 с Обществом с ограниченной ответственностью «ДМС Групп», действующим от собственного имени, а также в качестве руководящего участника простого товарищества, образованного между ООО «ДМС Групп», ООО «Главстройинжиниринг» и АО «Москапстрой» на основании Договора о создании простого товарищества № 88/19-6 от 16.09.2020. В соответствии с соглашением о расторжении от 08.12.2021 договор № 107-0720-ОК-1 от 23.11.2020 расторгнут.

Таким образом, Фонд реновации является застройщиком и заказчиком работ по строительству указанных объектов, и состоит в договорных отношениях с АО «Москапстрой», являющимся генподрядчиком и исполнителем работ по объектам Одесская улица, влд. 10 и Каширское ш., влд. 11, к. 3. Также Фонд реновации состоял в договорных отношениях с ООО «ДМС Групп», как с руководящим участником простого товарищества, являющегося исполнителем работ по объектам проезд Нансена, вл. 8 и ФИО3 ул., вл. 11, корп. 2 (договоры были расторгнуты 08.12.2021).

Положениями статьи 706 ГК РФ предусмотрено, что если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

Согласно пояснениям ответчика, аа основании договора подряда №03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020 г. ООО «ГСИ» осуществляло строительно-монтажные работы на объекте: жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Каширское ш., д. 11 к.3) по адресу: г. Москва район Нагатино-Садовники, Каширское ш., влд. 11, к. 3 (Южный административный округ).

На объекте выполнены следующие работы:

- Гидроизоляция стилобата 616м2 в период с 24.12.2020 по 27.12.2020,

- Обратная засыпка стилобата 277,2 м3 в период с 25.12.2020 по 10.01.2021,

- Кладка наружных стен 4,479м3 в период с 15.01.202 по 20.01.2021,

- Устройство вертикальных конструкций 223,74 м3 (247,99 м3 с уч. демонтажа) в период с 01.12.2020 по 21.02.2021,

-  Устройство горизонтальных конструкций 310,71м3 (401,23 м3 с уч. демонтажа) в период с 09.12.2020 по 11.02.2021

- Устройство лестничных площадок, маршей 2,96 м3 в период с 15.02.2021 по 19.02.2021,

- Кладка внутренних стен 48,123 м3 в период с 15.01.2021 по 08.02.2021,

- Монтаж кабеленесущих лотков 574  м.п. в период с 05.01.2021 по 10.04.2021.

В подтверждение действия указанного Договора Заказчик осуществил допуск Ответчика на объект строительства на основании акта приема-передачи строительной площадки от 03 декабря 2020 г. Также, Заказчиком ООО «ДМС ГРУПП» в адрес ООО «ГСИ» передана проектная документация по акту приема-передачи от 03.12.2020 г. и перечислен аванс по договору подряда.

Кроме того, Заказчик в процессе выполнения ООО «ГСИ» работ по договору подряда, осуществлял технический надзор, о чем в журнале общих работ по указанному объекту имеются записи представителей Заказчика.

Также, ООО «ГСИ» на основании договора строительного подряда №25/10/2020- ДМС/ОД от 25.10.2020 г., с 06 декабря 2020 г. проводило строительно-монтажные работы на объекте: жилой дом с инженерными сетями и благоустройство территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, ул. Одесская, влд. 10 (Юго-Западный административный округ).

Работы проводились на основании проектной документации, переданной Истцу по акту прием-передачи от 03 декабря 2020 г., а также на основании соответствующего акта - допуска. По указанному Договору был перечислен авансовый платеж.

Факт выполнения Истцом работ по договору подтверждается также проведением Ответчиком технического надзора, о чем в журнале общих работ по указанному Объекту имеются записи представителей Заказчика.

На строительную площадку было поставлено необходимое оборудование и материал, которые подтверждаются товарно-транспортными накладными и другими первичными документами.

Впоследствии между организациями был заключен Договор № 03/12/2020-ДМС/ОД от 03.12.2020г. Сторонами было принято решение перенести сумму задолженности по новому Договору, соответственно денежные средства, которые были перечислены в качестве аванса по Договору № 25/10/2020-ДМС/ОД от 25.10.2022г., были перенесены на Договор № 03/12/2020-ДМС/ОД от 03.12.2020г.

В адрес ООО «ГСИ» было направлено письмо № 108-ШМН от 28.12.2020г., в котором ООО «ДМС ГРУПП» сообщало о направлении соглашения о переносе аванса № 227 от 19.12.2020г. и аннулировании ошибочно подписанных КС-2, КС-3 № 3 от 18.12.2020г. по Договору № 25/10/2020- ДМС/ОД от 25.10.2022г.

Стороны подписали акт сверки взаимных расчетов за 2020г., в котором отражен перенос задолженности с Договора № 25/10/2020-ДМС/ОД от 25.10.2022г. на Договор № 03/12/2020- ДМС/ОД от 03.12.2020г.

Также, в соответствии с условиями договора № 25/10/2020-ДМС/ОД на выполнение подрядных работ от 25.10.2020 г. Субподрядчик осуществляет приемку и финансирование, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс подрядных работ по устройству монолитных железобетонных конструкций в соответствии с Рабочей документацией (п. 2.1 Договора).

Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 16), Проектной документацией и Протоколом договорной цены (Приложение № 2 к Договору).

По причине удорожания материалов, оборудования и увеличения расходов на оплату труда сотрудников на Объекте, в Протокол договорной цены на выполнение комплекса подрядных работ по устройству монолитных железобетонных конструкций на объекте: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройство территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, ул. Одесская, влд. 10 (Юго-Западный административный округ) Сторонами неоднократно вносились изменения.

В соответствии с условиями Договора Истцом подготовлена итоговая смета, с учетом фактически выполненного ООО «ГСИ» объема Работ и стоимости, которая была направлена в адрес Ответчика на согласование, однако в последующем от ООО «ДМС ГРУПП» был получен необоснованный отказ.

По договору №24/11/2020-ДМС/НАНСЕНА от 24.11.2020г. ООО «ГСИ» приняло на себя обязательства по проектированию объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под укрытие на 2020 мест для обеспечения защиты населения в период мобилизации и военное время, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Свиблово, пр-д Нансена, вл. 8/1 (проезд Нансена, вл.8)» (Северо-Восточный административный округ) с этой целью ООО «ГСИ» был заключен договор с соисполнителем на выполнение проектно-- изыскательских работ № 24/11/2020-ГСИ/НАНСЕНА от 24.11.2020 с ООО «ПИР-М».

Заказчиком ООО «ДМС ГРУПП» по заключенному Договору выплачен аванс, а ООО «ГСИ» в свою очередь оплатило услуги соисполнителя в размере 19 725 000,00 рублей, что подтверждено платежным поручением № 9022 от 30.12.2020 г.

Одновременно на основании договора №24/11/2020-ДМС/ФИО3 от 24.11.2020г. ООО «ГСИ» приняло на себя обязательства по проектированию объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Котловка, ФИО3 ул., вл. 11, корп. 2 (Юго-Западный административный округ).

По данному договору ООО «ГСИ» также получен аванс от заказчика ООО «ДМС ГРУПП», заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ № 24/11/2020- ГСИ/ФИО3 от 24.11.2020 с соисполнителем ООО «АМ Архимед».

Из средств, полученных от Заказчика, ООО «ГСИ» соисполнителю оплатило аванс в размере 12 448 497,29 рублей с НДС 20%, что подтверждено платежным поручением № 8891 от 29.12.2020 г.

Полный перечень необходимых документов до настоящего времени не представлен в связи с чем, ООО «ГСИ» заявило о приостановке работ по договору.

Истец в процессе Работ регулярно согласовывали разработанную проектную Документацию с заинтересованными организациями.

Таким образом, между ООО «ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «ДМС ГРУПП» заключены договоры № 24/11/2020-ДМС/НАНСЕНА от 24.11.2020 г., № 24/11/2020-ДМС/РЕМ от 24.11.2020 г., № 03/12/2020-ДМС/ОД от 03.12.2020 г., № 25/10/2020- ДМС/ОД от 25.10.2020 г., № 03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020 г., № 25/09/2020-ДМС/ЛД от 25.09.2020 г. и № 07/20-9-ГП от 04.11.2020 г., в рамках которых были произведены спорные платежи на сумму 155 726 658 руб. 33 коп.

Во исполнение Определения Арбитражного суда города Москвы по настоящему делу от 15.01.2025г. ООО «ДМС ГРУПП» и ООО «ГСИ» произвели совместную сверку расчетов и выполненных работ.

Согласно Акту совместной сверки от 17.02.2025, ООО «ГСИ» были представлены следующие документы:

1) Договор N?24/11/2020/РЕМИЗОВО от 24.11.2020г. заключен между ООО «ГСИ» (Проектировщик) и ООО «АМ АРХИМЕД» (Субпроектировщик), с приложениями.

2) Договор N?24/11/2020-ГСИ/НАНСЕНА от 24.11.2020г. заключенный между ООО «ГСИ» (Проектировщик) и ООО «ПИР-М» (Субпроектировщик), приложениями.

3) Договор N?03/12/2020-ДМС/ОД от 03.12.2020г. заключенный между ООО «ДМС ГРУПП» (Субподрядчик) и ООО «ГСИ» (Исполнитель), в том числе: Акт о приемки выполненных работ (КС-2) N?1 от 01.10.2021г., Справка о стоимости выпиленных работ (КС-3) N?1 01.10.2021г.; исполнительная документация по Договору, Акты скрытых работ, паспорта и сертификаты качества на материалы.

4) Договор 03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020г. заключенный между ООО «ДМС ГРУПП» (Субподрядчик) и ООО «ГСИ» (Исполнитель), в том числе: Акт о приемки выполненных работ (КС-2) N?1 от 01.10.2021г., Справка о стоимости выпиленных работ (КС-3) N?1 01.10.2021г.; исполнительная документация по Договору, Акты скрытых работ, паспорта и сертификаты качества на материалы.

5) Договор 25/09/2020-ДМС/ЛД от 25.09.2020г. заключенный между ООО «ДМС ГРУПП» (Субподрядчик) и ООО «ГСИ» (Исполнитель), в том числе: Соглашение о переносе аванса N?203 от 08.12.2020г.

Судом установлено, что ответчиком в материалы дела были представлены и переданы истцу спорные договоры, исполнительная документация по договорам (акты КС-2, и справки КС-3, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты качества используемых материалов), подтверждающие фактически сложившиеся между сторонами отношения в рамках спорных договоров подряда, а также отсутствие на стороне  ООО «ГСИ» необоснованного удержания денежных средств ООО «ДМС ГРУПП», при этом истцом доказательств наличия на стороне ответчика неосновательного обогащения в заявленном размере не представлено, довод конкурсного управляющего о наличии между ООО «ДМС ГРУПП» и ООО «ГСИ» отношений взаимозависимости носит предположительный характер и документально не подтвержден, учитывая изложенное, у суда отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований ООО «ДМС ГРУПП», вместе с тем, суд признает подлежащим удовлетворению встречное требование ООО «ГСИ» о признании договора №03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020 заключенным.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению  в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 49, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО "ДМС ГРУПП"  о взыскании неосновательного обогащения по договорам №24/11/2020/ДМС/РЕМ от 24.11.2020, №03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020, №25/10/2020-ДМС/ОД от 25.10.2020, №03/12/2020-ДМС/ОД от 03.12.2020, №25/09/2020-ДМС/ЛД от 25.09.2020 в размере 171 726 658 руб. 33 коп. отказать.

Принять отказ ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ" от встречных исковых требований в части признания заключенным договора №25/10/2020-ДМС/ОД от 25.10.2020. В данной части производство по делу №А40-122058/21-156-903 прекратить.

Признать договор №03/12/2020-ДМС/КАШ от 03.12.2020 между ООО "ДМС ГРУПП" (ИНН: 

<

***>)  и ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>) заключенным.

Взыскать c ООО "ДМС ГРУПП" (107076, МОСКВА ГОРОД, КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 89, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/105, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.02.2019, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (121069, РОСС ИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ ВН.ТЕР.Г., НОВИНСКИЙ Б-Р, Д. 18, СТР. 1, ЭТАЖ/ПОМ/ КОМ ПОДВАЛ/VIII/1/ PM4T, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.09.2013, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Возвратить ООО "ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (121069, РОСС ИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ ВН.ТЕР.Г., НОВИНСКИЙ Б-Р, Д. 18, СТР. 1, ЭТАЖ/ПОМ/ КОМ ПОДВАЛ/VIII/1/ PM4T, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.09.2013, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей, уплаченную по платежному поручению №4212 от 30.09.2021.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья:

А.А. Терехов