АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Магадан Дело № А37-1879/2021  27.12.2022  

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Макаревич Е.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента  строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города  Магадана (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Терра-Горизонт» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>)  

об обязании предоставить результаты работ по муниципальному контракту, о взыскании  455 128 рублей 48 копеек, о продолжении начисления неустойки,  

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Терра- Горизонт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, г. Хабаровск,  

ул. Истомина, д. 23, офис 2) 

к Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля  мэрии г. Магадана (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 685000, 

<

...>)  

о взыскании 3 837 677 рублей 70 копеек, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Требования по первоначальному исковому заявлению Департамента строительства,  

архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана  

удовлетворить в полном объеме. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Терра-Горизонт» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 рабочих дней с момента  вступления решения в законную силу предоставить Департаменту строительства,  архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по акту приема-передачи результаты  работ по муниципальному контракту от 10.11.2020 № 81120200023, выполненных в  соответствии с условиями контракта и техническим заданием к нему, с учетом  замечаний заказчика, направленных письмами от 28.12.2020 № 1-11318, от  11.01.2021 № 1-11523, от 23.06.2021 № 1-5358, от 13.07.2021 № 1-6480, от  21.07.2021 № 1-6882, от 16.12.2021 № 1-12409, от 11.05.2022 № 1 -3327, от  10.10.2022 № 2883, от 09.11.2022 № 2883/1.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Терра-Горизонт» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Департамента строительства,  архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 455 128 рублей 48  копеек, начисленную за периоды с 01.12.2020 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по  14.11.2022.  

Продолжить дальнейшее взыскание неустойки, начисляя ее с 15.11.2022 от  суммы 3 434 931 рубль 93 копейки по день фактического исполнения обязательств  (то есть до даты подписания акта приемки-передачи оказанных услуг) за каждый  день просрочки, исходя из одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Выдать  исполнительный лист взыскателю по его ходатайству после вступления решения в  законную силу.  

4. В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Терра-Горизонт» отказать.  

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Терра-Горизонт» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину  60 291 рубль 00 копеек. Выдать исполнительный лист налоговому органу после  вступления решения в законную силу.  

6. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

7. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа  через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было  

предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Макаревич Е.М. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 14.12.2021 1:56:52

Кому выдана Макаревич Елена Михайловна