417/2020-17177(2) 

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10АП-24536/2019

Дело № А41-73535/19

27 февраля 2020 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2020 года  Постановление изготовлено в полном объеме 27 февраля 2020 года  

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Диаковской Н.В., судей Иевлева П.А., Панкратьевой Н.А., при ведении протокола судебного заседания: секретарем ФИО1, при участии в заседании: 

от ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»: ФИО2 по доверенности от  09.01.2020;  

от АО «Крокус Интернешнл»: представитель не явился, извещено надлежащим  образом,  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества  «Крокус Интернешнл»  

на решение Арбитражного суда Московской области от 31 октября 2019 года по делу № А41-73535/19, 

по иску открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное предприятие»  к акционерному обществу «Крокус Интернешнл»  

о взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» (далее –  

ОАО "РСП", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (с  учетом принятых судом уточнений т. 1 л. д. 36) к акционерному обществу «Крокус  Интернешнл» (далее - АО «Крокус Интернешнл», ответчик) о взыскании долга по  договору от 23.08.2017 № 6190 в сумме 1 187 717 руб. 20 коп. и неустойки за период  06.09.2018 по 19.08.2019 в сумме 3 444 379 руб. 89 коп.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 16 октября 2019 года по  делу № А41-52893/17 исковые требования удовлетворены (т. 1 л. д. 38-40).  

Не согласившись с данным судебным актом в части взыскания суммы  неустойки, АО «Крокус Интернешнл» обратилось в Десятый арбитражный  апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что судом первой инстанции  неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, а также нарушены  нормы материального права.  

Возражений против проверки законности и обоснованности решения суда  первой инстанции только в обжалуемой ответчиком части от истца не поступило.  

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения суда  первой инстанции в обжалуемой части проверены арбитражным апелляционным  судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее - АПК РФ).  

Дело рассмотрено в отсутствие представителя АО «Крокус Интернешнл»,  извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (в том числе  публично путем размещения информации на официальном сайте суда  www.10aas.arbitr.ru).  

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель  ОАО "РСП" возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда  первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без  удовлетворения.  

Выслушав объяснения представителя ОАО "РСП", изучив материалы дела,  проанализировав доводы апелляционной жалобы, проверив правильность  применения норм материального и процессуального права, Десятый арбитражный  апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой  инстанции в обжалуемой части.  

Как следует из материалов дела и установлено судом, на основании заявки  АО «Крокус Интернешнл» от 03.07.2017 между ОАО "РСП" (сетевая организация) и  АО «Крокус Интернешнл» (заявитель) был заключен договор технологического  присоединения от 23.08.2017 № 6190, по условиям которого сетевая организация  принимает на себя обязательства по осуществлению технологического  присоединения энергопринимающих устройств заявителя временное  электроснабжение площадок строительства № 32 на ПК2908, в том числе по  обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению  энергопринимающих устройств , урегулирования отношений с третьими лицами в  случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих  им объев электросетевого хозяйства  

(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих  характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств: 560кВт, категория надежности: III, класс напряжения электрических сетей,  к которым осуществляется технологическое присоединение: 10(кВ), максимальная  мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 КвТ. Заявитель  обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с  условиями настоящего договора (т. 1 л. д. 7-12).  

Ссылаясь на то обстоятельство, что ответчик свои обязательства по оплате в  надлежащим образом не исполнил, ОАО "РСП" обратилось в арбитражный суд с  иском по настоящему делу.  

Арбитражный апелляционный суд согласен с выводом суда первой инстанции о  наличии оснований для удовлетворения иска в части взыскания неустойки в  заявленной истцом сумме в связи со следующим.  

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, задолженность  по договору от 23.08.2017 № 6190 в сумме 1 187 717 руб. 20 коп. имела место быть.  

Согласно пункту 19 договора сторона договора, нарушившая срок  осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный  договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от  указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный  размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по  

технологическому присоединению заявителем не может превышать размер  неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год  просрочки.  

 На основании пункта 19 договора истец начислил ответчику неустойку за  нарушение сроков оплаты за период 06.09.2018 по 19.08.2019 в сумме 3 444 379 руб.  89 коп.  

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен и является  правильным.  

Из пунктов 1, 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №  81) следует, что неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии соответствующего  заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить  доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства.  

В соответствии с материалами дела, ответчиком заявлено об уменьшении  размера неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ.  

Как указано в пункте 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности  выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность  выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков  кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,  значительно ниже начисленной неустойки.  

По смыслу ст. 333 ГК РФ уменьшение неустойки является правом суда, наличие  оснований и пределов для ее снижения определяется судом в каждом конкретном  случае самостоятельно, по своему внутреннему убеждению, исходя из собранных по  делу доказательств.  

Решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов и  конкретных обстоятельств дела.  

В рассматриваемом случае ответчик, заявляя о несогласии с суммой неустойки,  не представил в материалы дела конкретных доказательств, свидетельствующих о  наличии правовых оснований для применения статьи 333 ГК РФ и снижения  заявленной неустойки.  

Кроме того, в силу пункта 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по  усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия  предусмотрено законом или иными правовыми актами.  

Согласно нормам гражданского права стороны вправе самостоятельно  определить в договоре размер неустойки, обеспечивающей исполнение обязательства.  

Стороны воспользовались предоставленным ГК РФ правом, самостоятельно  согласовав в договоре размер неустойки.  

Условие о договорной неустойке определено по свободному усмотрению сторон,  ответчик, являясь коммерческой организацией, в соответствии со статьей 2 ГК РФ  осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а, следовательно,  должен был и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий  такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением или ненадлежащим  исполнением принятых по договору обязательств.  

При изложенных обстоятельствах, требование в части взыскания неустойки  подлежит удовлетворению в заявленной истцом сумме.  

Возражениями, изложенными в жалобе, не опровергаются выводы суда первой  инстанции. Несогласие с толкованием судом первой инстанции норм права,  подлежащих применению в деле, не свидетельствует о том, что судом допущены  нарушения, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.  

Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом и  отклонены, поскольку, основаны на неправильном толковании норм действующего  законодательства и не могут повлиять на законность и обоснованность принятого  судом первой инстанции решения в обжалуемой части.  

Заявителем апелляционной жалобы не приведено фактов, которые не были  

учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое  значение для вынесения судебного акта по существу.  

Учитывая изложенное выше, апелляционная жалоба не подлежит  удовлетворению.  

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 31 октября 2019 года по делу   № А41-73535/19 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу  - без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского  округа через Арбитражный суд Московской области в двухмесячный срок со дня его  принятия.  

Председательствующий Н.В. Диаковская 

Судьи П.А. Иевлев 

Н.А. Панкратьева