113/2017-21211(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-2025/2017

г. Петропавловск-Камчатский

29 мая 2017 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Жалудя И.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  хозяйства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление  специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа  при Федеральном агентстве специального строительства» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии и теплоносителя за  октябрь 2016 года по договорам теплоснабжения от 05.02.2016 № 41-01-027, от  21.06.2016 № 41-01-028 в сумме 525 094,84 руб., пеней за период с 09.12.2016 по  20.04.2017 в сумме 52 378,21 руб., со взысканием пеней на сумму долга начиная с  21.04.2017 по день фактической выплаты включительно в размере одной  стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации за каждый день просрочки, действующей на день фактической оплаты,  

при участии:  

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности  

от 11.01.2017 № 1985 (сроком до 31.10.2017), от ответчика: не явились, 

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 49, 101–103, 110, 167–171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

принять уменьшение размера исковых требований в части взыскания пеней  до 49 692,15 руб.  

Иск удовлетворить. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное управление специального строительства по территории  Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального  строительства» в пользу акционерного общества «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства» 525 094,84 руб. долга, 49 692,15 руб. пеней, а всего  взыскать 574 786,99 руб.  

Производить взыскание с федерального государственного унитарного  предприятия «Главное управление специального строительства по территории  Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального  строительства» в пользу акционерного общества «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства» пеней на сумму долга в размере 525 094,84 руб. начиная  с 21.04.2017 по день фактической выплаты включительно в размере одной  стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации за каждый день просрочки, действующей на день фактической оплаты.  

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное управление специального строительства по территории  Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального  строительства» в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 14 496 руб.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья И.Ю. Жалудь