Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

г. Пермь 07 мая 2024 года Дело № А50–29151/2023 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В.  при ведении протокола судебного заседания секретарем Соколовой Е.А.  

рассмотрел в судебном заседании дело по первоначальному иску акционерного  общества "СтройЗемНедвижимость-Пермь" (ОГРН: 

<

***>, дата  присвоения ОГРН: 28.03.2008, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  "Дельта" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 04.09.2017,  ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки, и встречному исковому заявлению о взыскании неустойки 

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания "Дельта" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 04.09.2017,  ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества "СтройЗемНедвижимость- Пермь" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 28.03.2008,  ИНН: 

<

***>) 536 543 руб. 89 коп. неустойки, 49 827 руб. судебных расходов  по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания "Дельта" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 04.09.2017,  ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 14 472 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья О.В.Кудинова