﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А84-4993/21

23 ноября 2021 г.

город Севастополь

 

Резолютивная часть решения оглашена 16 ноября 2021 г.

Полный текст решения составлен 23 ноября 2021 г.

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Минько О.В., рассмотрев в судебном заседании путем проведения видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Нижегородской области дело по иску Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» (ИНН 9201014240, ОГРН 1149204043120, г. Севастополь)  к обществу с ограниченной ответственностью «Дельрус-НН» (ИНН 5260102162, ОГРН 1025203040477, г. Нижний Новгород) о взыскании задолженности,

при участии представителей в судебном заседании:

от истца – Логвиненко В.В., по доверенности от 08.12.2020, 

от ответчика – Орлова Е.В., по доверенности от 06.08.2021, 

при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания Орловой А.Д.,

У С Т А Н О В И Л:

26.07.2021 в Арбитражный суд города Севастополя поступило исковое заявление Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – истец, ГБУЗС «МИАЦ») к обществу с ограниченной ответственностью «Дельрус-НН» (далее - ответчик, ООО «Дельрус-НН») о взыскании пени за просрочку платежа по Договорам № 0174200002019000274 от 19.09.2019, № 145/5 от 30.04.2020, № 145/5 от 30.04.2020 в размере 731 669,93 руб., а так же расходов по уплате государственной пошлины в размере 17 633 руб.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении требований, по мотивам изложенным в заявлении.

В судебном заседании представитель ответчика просил в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Изучив представленные в материалы дела документы, суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Дельрус-НН» и ГБУЗ «МИАЦ» были заключены по гражданско-правовые договоры № 0174200002019000274 от 19.09.2019 на поставку модуля специализированного медицинского (ИКЗ 192920101424092010100102340013250000), № 145/5 от 30.04.2020 на поставку амплификатора детектирующего (ИКЗ 202920101424092010100101510012660244), № 146/5 от 30.04.2020 на поставку томографа рентгеновского компьютерного серии «OPTIMACT 540» (ИКЗ 202920101424092010100101580022660244).

Во исполнение условий указанных договоров истцом была произведена поставка оборудования по товарным накладным от 29.01.2020 № Н/10_00003, от 08.06.2020 № Н/10_00045, от 11.06.2020 № Н/10_00047.

Товар был принят ответчиком в полном объеме, что подтверждается актом  приема-передачи от 26.03.2020, актом ввода оборудования в эксплуатацию и оказания услуг по обучению от 26.03.2020, актом  приема-передачи от 30.04.2020, актом ввода оборудования в эксплуатацию и оказания услуг по обучению от 30.04.2020, актом об исполнении обязательств по договору от 30.04.2020 (договор № 146/5 от 30.04.2020), актом  приема-передачи от 30.04.2020, актом ввода оборудования в эксплуатацию и оказания услуг по обучению от 30.04.2020, актом об исполнении обязательств по договору от 30.04.2020 (договор № 145/5 от 30.04.2020).

Исковое заявление мотивировано ГБУЗ «МИАЦ» просрочкой исполнения обязательств по указанным выше гражданско-правовым договорам, в связи с чем, учреждением начислены пени в общей сумме 731 669,93 руб.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, суд полагает, что в иске надлежит отказать по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают, в том числе, из договоров и других сделок.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450) (с. 1 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.

В силу статьи 526 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

На основании статьи 531 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с условиями государственного или муниципального контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государственному или муниципальному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению государственного или муниципального контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506 - 522 настоящего Кодекса.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

На основании части 1 статьи 509 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

В силу части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно условиям гражданско-правовых договоров № 0174200002019000274 от 19.09.2019 на поставку модуля специализированного медицинского (ИКЗ 192920101424092010100102340013250000), № 145/5 от 30.04.2020 на поставку амплификатора детектирующего (ИКЗ 202920101424092010100101510012660244), № 146/5 от 30.04.2020 на поставку томографа рентгеновского компьютерного серии «OPTIMACT 540» (ИКЗ 202920101424092010100101580022660244) за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, начиная  со следующего дня истечения установленного договором  срока исполнения указанного обязательства начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Аналогичная ставка пени установлена в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных указанными выше гражданско-правовыми договорами. 

Исходя из условий договоров (п. 5.1., п. 5.2.) поставка товара, в том числе ввод оборудования в эксплуатацию, монтаж, наладка, пусконаладочные работы осуществляются поставщиком, при этом фактической датой поставки считается дата, указанная заказчиком в акте приема-передачи оборудования.

Также условиями договоров предусмотрено подписание сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию по итогам оказания поставщиком услуг по вводу оборудования в эксплуатацию, монтажу, наладке и пусконаладочных работ.

Таким образом, датой поставки товара фактически является дата подписания заказчиком акта приема-передачи оборудования и акта ввода оборудования в эксплуатацию. 

Принятие в качестве даты поставки даты подписания заказчиком акта об исполнении обязательств по договору приведет к тому, что в период просрочки будет включены дни, которые требуются заказчику для оформления акта уже поставленного, принятого и введенного в эксплуатацию оборудования.

Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом» утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом (далее – Правила). 

Настоящие Правила устанавливают порядок и случаи осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом (далее - списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) (п. 1 Правил).

В соответствии с п. 2 Правил списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Пунктом 3 Правил определено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случаях и порядке:

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом "в" настоящего пункта;

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до 1 января 2021 г., за исключением случая, предусмотренного подпунктом "в" настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Суд вправе самостоятельно устанавливать основания применения Правил.

Обязательства по гражданско-правовым договорам ООО «Дельрус-НН» исполнены в полном объеме, размер начисленной пени не превышает 5 процентов цены договоров, следовательно, подлежат применению положения пп. «а» п. 3 Правил, и пении в размере 731 669,93 подлежит списанию. 

С учетом изложенного, в удовлетворении иска надлежит отказать. 

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 137, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд,

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении искового заявления Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя.

 

Судья 	

О.В. Минько