Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-19485/2021

19 января 2024 г.

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Максимкина Г.Р., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ольховской А.Е.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества  «Южуралмост», ОГРН 1027402050730, г. Магнитогорск Челябинской области, к  муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства»,  ОГРН 1027402236850, г. Магнитогорск Челябинской области, при участии в деле в  качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора, акционерного общества Банк «Северный морской путь», ОГРН  1097711000078, г. Москва, муниципального образования Магнитогорский городской  округ Челябинской области в лице администрации города Магнитогорска, ОГРН  1027402226830, г. Магнитогорск Челябинской области, о взыскании 34 501 499 руб.  94 коп.,  

при участии в судебном заседании: от истца: представителя Фоминых А.С., доверенность от 01.01.2024, диплом, от ответчика: представителя Трошкиной С.В., доверенность от 09.01.2024, диплом, 

от третьего лица МО Магнитогорский городской округ Челябинской области в лице  администрации г. Магнитогорска: представителя Симоновой Т.Ф., доверенность от  08.11.2023, диплом,  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства» в пользу акционерного общества «Южуралмост» убытки в размере  28 141 503 руб. 56 коп., неустойку в размере 1 000 000 руб. 00 коп., всего –  29 141 503 руб. 56 коп., а также в возмещение расходов на уплату государственной  пошлины 156 810 руб. 78 коп.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Южуралмост» в пользу муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства» расходы по оплате  судебной экспертизы в размере 9 112 руб. 20 коп.  

Взыскать с акционерного общества «Южуралмост» в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 28 799 руб. 00 коп.  

В результате зачета требований о взыскании судебных расходов окончательно  взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства» в пользу акционерного общества «Южуралмост» убытки в размере  28 141 503 руб. 56 коп., неустойку в размере 1 000 000 руб. 00 коп., всего –  29 141 503 руб. 56 коп., а также в возмещение судебных расходов 147 698 руб. 58 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем  подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья Г.Р. Максимкина  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной  жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного  апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru