20/2023-3233(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А24-6207/2021

г. Петропавловск-Камчатский

24 января 2023 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Решетько В.И. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5  

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по  

Камчатскому краю» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная   строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 1 857 294, 59 руб. неустойки, при участии: 

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 01.01.2023 (сроком до  31.12.2023);  

от ответчика: ФИО3, ФИО4 – представители по доверенности от  10.07.2020 (сроком на три года),  

Руководствуясь статьями 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная  строительная компания» в пользу федерального казенного учреждения «Исправительная  колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому  краю» 400 000 руб. неустойки.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная  строительная компания» государственную пошлину в доход федерального бюджета в  сумме 31 573 руб.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня  принятия решения.  

Судья В.И. Решетько  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 20.12.2021 0:24:18Кому выдана Решетько Василий Иванович