101/2019-98118(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-6675/2019

21 октября 2019 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Шевелёвой А.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  Республики Коми (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Усинское дорожное  ремонтно-строительное управление» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки,  при участии представителя ответчика 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Усинское  дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в пользу Министерства природных ресурсов и  охраны окружающей среды Республики (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) неустойку в сумме 50000 руб.  

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя после  вступления решения в законную силу.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Усинское  дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 1250 руб.  государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную  силу.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном  порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня  изготовления текста решения в полном объеме.  

Электронная подпись действительна.

СудьДяа н н ы е   Э П : У д о с т оверяющи й центр Ф ГБУ ИАЦ  С у д е б н о г о А.В. Шевелёва 

департамента

Дата 14.08.2019 15:57:28

Кому выдана Шевелёва Анна Витальевна