АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-12127/2023

10 апреля 2024 г.

г. Севастополь

 

Решение принято путём подписания резолютивной части 26.03.2024         

Мотивированное решение составлено 10.04.2024

 

Арбитражный суд  города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению от 23.10.2023 № 9370/03-05-02-01-09/02/23

истца – Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Севастополь) 

к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Первая Энергетическая Компания» [ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Пермский Край]

о взыскании задолженности 871 141,85 рублей,

УСТАНОВИЛ:

истец обратился к ответчику с исковым заявлением о взыскании задолженности по государственному контракту от 20.12.2023 № 9370/03-05-02-01-09/02/23 суммы 871141,85 рублей, из которых штраф в размере 462 467 руб. 25 коп., пени в размере 408 674 руб. 60 коп.

Определением от 26.01.2024 исковое заявление ГКУ ГС «ЕДКС» принято к производству суда с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв по существу спора, в котором возражает относительно заявленных требований.

 Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принято путем подписания судьей резолютивной части решения 26.03.2024  и размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласно п. 1 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы (ч. 2 ст. 229 АПК РФ).

От ГКУ ГС «ЕДКС» в суд поступило заявление о составлении мотивированного решения.

Судом рассмотрено дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, учетом положений ст. 65 АПК РФ.

Вынося резолютивную часть решения и данное мотивированное решение в порядке части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также исследовав и оценив доказательства по делу, изучив доводы лиц, участвующих в деле, суд считает, что исковые требования истца подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, 04.12.2019 между Государственным бюджетным учреждением «Дирекция капитального строительства» (после переименования - Государственное казенное учреждение города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства») (далее также – Заказчик, Учреждение) и обществом с ограниченной ответственностью «Первая Энергетическая Компания» (далее также – Общество, Подрядчик) заключен государственный контракт № 17-СМР/2019 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы по ул. Гавена, 6а» (далее – Контракт, Объект), в соответствии с пунктом 1.1 которого, Подрядчик принял на себя обязательство в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по Объекту, а Заказчик обязался принять результат выполненных работ и обеспечить оплату в пределах контрактной цены.

В соответствии с пунктом 1.2 Контракта Подрядчик обязуется в установленные Контрактом сроки выполнить строительные и монтажные работы, обеспечивающие ввод и нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, градостроительного плана земельного участка, технической (проектной, рабочей, сметной) документацией, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а также иными условиями настоящего Контракта, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации.

Согласно пункту 1.3 Контракта результатом выполненных работ по Контракту, является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектно-сметной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Цена Контракта составляет: 90 850 311,97 руб. (Девяносто миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста одиннадцать рублей 97 копеек), в том числе НДС 20% (пункт 2.1 Контракта в редакции дополнительного соглашения от 23.09.2022 № 7).

Срок окончания работ - не позднее «01» декабря 2020 года (пункт 3.2 Контракта).

13.12.2019 во исполнение пункта 5.2.1 Контракта Заказчиком осуществлена передача строительной площадки (Акт приема-передачи б/н).

Как указывает истец, по состоянию на сегодняшний день Контракт исполнен.

В соответствии с пунктом 6.2.34 Контракта Подрядчик обязан своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки работ до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.

В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной документации, действующим нормам, государственным стандартам (пункт 6.2.36 Контракта).

Так, 30.12.2021 получено заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов серии АА № 00265.

30.12.2021 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU-91- 94102000-388-2021/1.

В соответствии с пунктом 14.1 Контракта Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией по Объекту, переданной Заказчиком, в сроки, установленные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы сроком 5 (пять) лет, а гарантию качества оборудования на срок, установленный изготовителем оборудования, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

Подрядчик предоставляет гарантию качества на срок 10 (десять) лет в отношении работ по строительству и примененным материалам по тепловым сетям, подлежащим подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения (пункт 14.2 Контракта).

В соответствии с пунктом 14.5 Контракта Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного Объекта.

В соответствии с пунктом 14.5.1 Контракта Недостатки фиксируются в период гарантийного срока в Рекламационном акте, составленном в соответствии с пунктом 8.15 настоящего Контракта.

Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков (пункт 14.5.2 Контракта).

В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (пункт 14.6 Контракта).

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков оборудования, обнаруженных после его принятия, в срок, установленный в письменном требовании Заказчика (пункт 14.7 Контракта).

В связи с выявлением невозможности заполнить водой резервуар для пожарных нужд № 2 фирмы «Voltech» объемом 110 м3 по причине трещины, 20.01.2022 Учреждение в соответствии с пунктом 19.1 Контракта направило на электронный адрес общества vlad-club007(a>yandex.ru письмо исх. N° 305/03-05-02-01-20/20/02/22 с просьбой обеспечить явку ответственного представителя 26.01.2022 к 10:00 на Объект для составления и подписания Рекламационного акта по устранению выявленных недостатков.

26.01.2022 проведено комиссионное обследование Объекта, совместно с представителями эксплуатирующей организации (ГБУ ГС «СШОР Ns 2»). Подрядчик явку полномочного представителя не обеспечило.

По результатам комиссионного обследования составлен Рекламационный акт от 26.01.2022 № 1 (Приложение № 1), который направлен Учреждением на электронный адрес Общества (vlad-club007@yandex.ru) письмом от 01.04.2022 № 2835/03-05-02-01- 20/02/22.

Согласно Рекламационному акту срок устранения выявленных дефектов (недоделок) установлен 15.04.2022.

В связи с не устранением Подрядчиком выявленных дефектов в срок, указанный в Рекламационном акте, Учреждением составлена дефектная ведомость на устранение недостатков по объекту, на основании которой произведен локальный сметный расчет на сумму 2 039 294 рубля 40 копеек.

Также в связи с невыполнением гарантийных обязательств со стороны Общества, Учреждением начислена неустойка в виде штрафа в размере 462 467 (четыреста шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 25 копеек, неустойка (пени) за несвоевременное устранение недостатков (дефектов) за период с 16.04.2022 по 06.05.2022 на сумму 19 985 (девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 09 копеек (от суммы произведенной локально сметным расчетом - 2 039 294,40 руб.) и направлена претензия от 06.05.2022 № 4286/03-05-02-01-20/02/22 с требованием устранить недостатки и уплатить добровольно штраф и пени.

Пунктом 13.1 Контракта предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Согласно пункту 13.3 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.4.-13.7. Контракта), размер штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. М 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. М 1063», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее — Правила), и равен 1% цены Контракта (этапа) (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа), что составляет 462 467 (четыреста шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 25 копеек.

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (пункт 13.15 Контракта).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракт, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если  

Законодательством Российской Федерации установлен мной порядок начисления пени (пункт 13.13 Контракта).

Дефекты в срок, предписанный Заказчиком, не устранены, Учреждением исчислен размер неустойки (пени) за несвоевременное устранение недостатков.

Размер неустойки (пени) за несвоевременное устранение недостатков (дефектов) за период с 16.04.2022 по 29.08.2023 составляет 408 674 рубля 60 копеек, а штраф за не устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств составляет 462 467  рублей 25 копеек, с учетом чего истец, в рамках досудебного урегулирования спора, направил в адрес претензию от 06.05.2022 №4286/03-05-02-01-20/02/22 с требованием о взыскании штрафных санкций за ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по Контракту.

Так как ответчик не исполнил претензии, истец обратился в суд с исковым заявлением.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

К возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 ГК РФ о договоре подряда, а также положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 ГК РФ).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

По смыслу статьи 330 ГК РФ неустойку должник обязан уплатить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 1.1 Контракта Подрядчик принял на себя обязательство в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по Объекту, а Заказчик обязался принять результат выполненных работ и обеспечить оплату в пределах контрактной цены.

Срок окончания работ - не позднее «01» декабря 2020 года (пункт 3.2 Контракта).

13.12.2019 во исполнение пункта 5.2.1 Контракта Заказчиком осуществлена передача строительной площадки (Акт приема-передачи б/н).

Так, 30.12.2021 получено заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов серии АА № 00265.

30.12.2021 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU-91- 94102000-388-2021/1.

В связи с выявлением невозможности заполнить водой резервуар для пожарных нужд № 2 фирмы «Voltech» объемом 110 м3 по причине трещины, 20.01.2022 Учреждение в соответствии с пунктом 19.1 Контракта направило на электронный адрес общества vlad-club007(a>yandex.ru письмо исх. N° 305/03-05-02-01-20/20/02/22 с просьбой обеспечить явку ответственного представителя 26.01.2022 к 10:00 на Объект для составления и подписания Рекламационного акта по устранению выявленных недостатков.

26.01.2022 проведено комиссионное обследование Объекта, совместно с представителями эксплуатирующей организации (ГБУ ГС «СШОР Ns 2»). Подрядчик явку полномочного представителя не обеспечило.

По результатам комиссионного обследования составлен Рекламационный акт от 26.01.2022 № 1 (Приложение № 1), который направлен Учреждением на электронный адрес Общества (vlad-club007@yandex.ru) письмом от 01.04.2022 № 2835/03-05-02-01- 20/02/22.

Согласно Рекламационному акту срок устранения выявленных дефектов (недоделок) установлен 15.04.2022.

В связи с не устранением Подрядчиком выявленных дефектов в срок, указанный в Рекламационном акте, Учреждением составлена дефектная ведомость на устранение недостатков по объекту, на основании которой произведен локальный сметный расчет на сумму 2 039 294 (два миллиона тридцать девять тысяч двести девяносто четыре) рубля 40 копеек.

Также в связи с невыполнением гарантийных обязательств со стороны Общества, Учреждением начислена неустойка в виде штрафа в размере 462 467 (четыреста шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 25 копеек, неустойка (пени) за несвоевременное устранение недостатков (дефектов) за период с 16.04.2022 по 06.05.2022 на сумму 19 985 (девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 09 копеек (от суммы произведенной локально сметным расчетом - 2 039 294,40 руб.) и направлена претензия от 06.05.2022 № 4286/03-05-02-01-20/02/22 с требованием устранить недостатки и уплатить добровольно штраф и пени.

Обязательство в силу положений Гражданского кодекса Российской Федерации может быть прекращено как надлежащим исполнением (статья 408 Гражданского кодекса Российской Федерации), так и по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, иными правовыми актами или договором (статья 407 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что обязательства по контракту прекращены исполнением (статья 408 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта;

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма неустойки (штрафов, пеней), заявленная Истцом, составляет 871 141,85 рублей, что составляет 0.96% от цены Контракта (90 850 311,97 рублей).

Таким образом, заказчик обязан списать начисленную неустойку, составляющую менее чем 5% от цены контракта.

Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Истец государственную пошлину при обращении с иском не уплатил, от уплаты государственной пошлины не освобожден.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. 

При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

Таким образом, государственная пошлина в размере 20 423,00 рублей подлежит взысканию с истца в федеральный бюджет.

Учитывая положения пункта 2 утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, разъяснения, отражённые в пункте 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах»,  руководствуясь частью 3.1 статьи 70, статьями 110, 123, 167 – 170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Севастополя

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Севастополь) к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Первая Энергетическая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Пермский Край) по заявлению от 23 октября 2023 № 9370/03-05-02-01-09/02/23, о взыскании задолженности по государственному контракту от 20.12.2023 № 9370/03-05-02-01-09/02/23 суммы 871141,85 [Восемьсот семьдесят одна тысяча сто сорок один рубль 85 копеек], из которых штрафа в размере 462 467 руб. 25 коп., пени в размере 408 674 руб. 60 коп., отказать.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Севастополь) в федерльный бюджет государственную пошлину в сумме 20 423 (Двадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля.

Разъяснить лицам, участвующим в деле:

В соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Настоящее решение может быть обжаловано в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.

 

Судья         

Р.А. Ражков