АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-4437/2024 

Р Е Ш Е Н И Е  именем Российской Федерации (резолютивная часть) 

22 июля 2024 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С.,  рассмотрев в открытом судебном заседании с участием  

представителя истца по доверенности от 25.01.2024 ФИО1, 

дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКТСТРОЙ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 941 707,36 руб. неустойки по Договору субподряда № 78/23 от  23.05.2023 г. за период 01.01.2024 г. – 24.06.2024 г., 1 500 000 руб. авансового платежа по  Договору субподряда № 78/23 от 23.05.2023 г., 525 709,94 руб. неустойки по Договору  субподряда № 108/23 от 01.06.2023 г. за период 02.12.2023 г. – 24.06.2024 г., 450 000 руб.  авансового платежа по Договору субподряда № 108/23 от 01.06.2023 г. (с учетом  изменения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации)  

Руководствуясь статьями 330, 333, 702, 711 Гражданского кодекса Российской  Федерации, статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКТСТРОЙ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  2 723 791,05 руб., в том числе 470 853,31 руб. неустойки по Договору субподряда № 78/23  от 23.05.2023 г. за период 01.01.2024 г. – 24.06.2024 г., 1 500 000 руб. авансового платежа  по Договору субподряда № 78/23 от 23.05.2023 г., 262 850,85 руб. неустойки по Договору  субподряда № 108/23 от 01.06.2023 г. за период 02.12.2023 г. – 24.06.2024 г., 450 000 руб.  авансового платежа по Договору субподряда № 108/23 от 01.06.2023 г., 40 086,89 руб.  расходов на уплату государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Возвратить частично обществу с ограниченной ответственностью  "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального  бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 9 006 руб.,  перечисленную платежным поручением от 05.03.2024 № 1325.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья В.В. Тимохин