1 2111125_6683097  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-25276/19

г. Уфа

29 августа 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «СтройМеталлМонтаж» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Нефтеавтоматика» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

 о взыскании 10 875 199 руб. 58 коп. долга за работы, 499 094 руб. 59 коп. пени, с ее  последующим начислением в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского  кодекса Российской Федерации, с момента вынесения решения суда до момента  фактического исполнения обязательства  

по встречному иску акционерного общества «Нефтеавтоматика» 

о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «СтройМеталлМонтаж»  5 425 189 руб. 01 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от  01.09.2017 № 549-17НА,  

третье лицо: ООО УК "Азимут" 

Руководствуясь ст.ст. 110,167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Ходатайство акционерного общества «Нефтеавтоматика» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об оставлении иска без рассмотрения оставить без удовлетворения.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «СтройМеталлМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Взыскать с акционерного общества «Нефтеавтоматика» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «СтройМеталлМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в  размере 10 605 912 руб. 32 коп., пени в размере 300 000 руб., с ее последующим  начислением в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской  Федерации, с момента вынесения решения суда до момента фактического исполнения  обязательства.  

В удовлетворении остальной части отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройМеталлМонтаж»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества  «Нефтеавтоматика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени в размере 3 000 000  руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 50 126 руб.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  Произвести зачет.  

В результате зачета взыскать с акционерного общества «Нефтеавтоматика» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «СтройМеталлМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 7 855 786 руб. 32 коп.,  пени, начисленные на оставшуюся сумму задолженности, в соответствии с положениями  статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с момента вынесения решения  суда до момента фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройМеталлМонтаж»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в  размере 1 891 руб.  

Взыскать с акционерного общества «Нефтеавтоматика» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 77 981 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Э.Р. Шамсутдинов