1148_150110  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5141/19

11 ноября 2020 г.

город Севастополь

 

Арбитражный суд города Севастополя  

в составе судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., 

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ООО "Инжсервис" (ОГРН:  

<

***>)  

к ГКУ города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства и  строительства" (ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании основного долга и неустойки по государственному контракту № 29ПИР-ОК  от 26.03.2018,  

встречное исковое заявление ГКУ города Севастополя "Управление по эксплуатации  объектов городского хозяйства и строительства"  

к ООО «Инжсервис» о взыскании неустойки, расторжении государственного контракта Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд Р Е Ш И Л : По первоначальному иску: 

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Инжсервис» задолженность в размере 2 263 524,07 руб..  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. По встречному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» в пользу  государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по  эксплуатации объектов городского хозяйства» неустойку (пеню) за просрочку выполнения  работ в размере 707 830,83 руб..  

Код доступа к материалам дела: 

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать. 

В результате произведенного зачета взыскать с государственного казенного  учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского  хозяйства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» денежные  средства (задолженность) в размере 1 555 693,24 руб.  

 В случае неисполнения государственным казенным учреждением города  Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» обязанности  по оплате долга в размере 1 555 693,24 руб. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты  принятия настоящего судебного акта, взыскать с государственного казенного учреждения  города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» пеню за каждый день  просрочки исполнения обязанности по уплате долга в сумме 1 555 693,24 руб. со дня,  следующего за днем истечения вышеуказанного срока, по день фактического исполнения  обязанности по оплате долга, исходя из 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования  (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату  уплаты задолженности или ее части.  

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Инжсервис» расходы по оплате госпошлины в сумме  2 000 руб..  

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в доход федерального  бюджета госпошлину в сумме 38 18 руб..  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 17 157 руб..  

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.  

Судья С.Н. Архипова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.08.2020 13:27:20Кому выдана Архипова Светлана Николаевна