15/2020-4087(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-13094/2019

город Саранск

28 января 2020 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОМНЕТ" (

<

...>, этаж 2, комн.9, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 24 250 423 рубля 61 копейка, при участии в заседании: от истца: ФИО2 – представителя по доверенности от 24.01.2019, 

от ответчика: ФИО3 – представителя по доверенности от 06.12.2019,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования Государственного казенного учреждения  "Управление капитального строительства Республики Мордовия"  удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМНЕТ"  (г.Москва, ул.Новая Басманная, д.19, строение 2, этаж 2, комн.9, ОГРН  1067759208296, ИНН 7733584350) в пользу Государственного казенного  учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"  (Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.33, корпус 3, офис  222, ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450) неустойку в сумме 2 694 491  рубль 51 копейка.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМНЕТ"  (

<

...>, этаж 2, комн.9, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 16 026 рублей.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 128 226 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева