Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-26728/2018

25 июня 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  14 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  25 июня 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ" (адрес:  Россия 190020, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ 22/2/А ПОМ. 4Н, ОГРН:  1097847181365);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СЛАВСТРОЙИНВЕСТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ" (адрес:  Россия 197342, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ТОРЖКОВСКАЯ 13/КОРП.1, ЛИТ.А/16Н, ОГРН:  1089847058663);

о взыскании  999 742 руб. 24 коп.

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 07.06.18.

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 30.11.16.

установил:

ООО "РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ" после уточнения исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ просит взыскать с ООО "СЛАВСТРОЙИНВЕСТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ" 992 689 руб.99 коп. гарантийного удержания и 34 214 руб. 71 коп. неустойки на основании договора №8-ЛДП/КС/15 от 07.12.15.

Ответчик в части основного долга иск признал, в остальной части отклонил, ссылаясь на отсутствие вины.

В заседании объявил перерыв на 10 минут для проверки уточнения расчёта суммы исковых требований.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №8-ЛДП/КС/15 от 07.12.15 на выполнение работ по строительству крытого детского спортивного катка с искусственным льдом по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк, свободный земельный участок по наб. реки Сестры, между домами 10 и 12.

Истец - субподрядчик выполнил в полном объеме работы по договору.

В соответствии с п.3.7.3 договора ответчик - подрядчик должен оплатить истцу 5% от сумм, указанных в КС – 3, что составляет 992 689 руб. 99 коп., в течение 10 банковский дней после подписания акта приемки объекта государственным заказчиком. Акт подписан 11.12.17, следовательно, срок оплаты – 25.12.17.

До настоящего времени оплата не произведена. Ответчик долг признал.

В связи с тем, что у ответчика 22.11.17 были арестованы счета в рамках исполнительного производства по делу А56 – 74786/2015, ответчик не мог своевременно произвести оплату задолженности.

Учитывая изложенное, заявленная истцом неустойка в размере 34 214 руб. 71 коп. взысканию не подлежит.

В связи с излишне уплаченной государственной пошлиной, истцу подлежит возврату из федерального бюджета 18 459 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 309, 310, 402, 711  Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СЛАВСТРОЙИНВЕСТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ" 1 026 904 руб. 79 коп., из них: 992 689 руб. 99 коп. основного долга и 34 214 руб. 71 коп. неустойки, а также 23 269 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выдать справку обществу с ограниченной ответсвенностью "РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ" на возврат государственной пошлине в размере 18 459 руб. 00 коп., уплаченной по платежному поручению №1395 от 14.08.17.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.