9_6710007  

Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-97590/2017

г. Москва

30 января 2018 года

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-97590/2017 по иску  Общества с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙРОСТ» (125362,  

<

...>, комната 1, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (143900, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о взыскании 1817358 руб. 13 коп. неустойки по договору субподряда №  ТС/119-15/15 от 13.11.2015 за период с 29.01.2016 по 06.06.2017,  

при участии: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «ТЕХНОСТРОЙ» (143900, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙРОСТ» (125362,  

<

...>, комната 1, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 886631 руб. 07 коп. неустойки по договору  субподряда № ТС/119-15/15 от 13.11.2015, начисленной за период с  29.01.2016 по 13.09.2016, а также 15209 руб. 00 коп. расходов по оплате  государственной пошлины.  

Производство по делу № А41-97590/2017 по иску Общества с  ограниченной ответственностью «МОССТРОЙРОСТ» к Обществу с  ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» в части требования истца  о взыскания неустойки по договору субподряда № ТС/119-15/15 от  13.11.2015 за период с 14.09.2016 по 06.06.2017 прекратить.