12/2022-408142(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 Б, тел. (846) 207-55-15  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

Дело № А55-29317/2021

26 декабря 2022 года

г. Самара

 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Рогулёва С.В.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания –  

ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании 19 - 26 декабря 2022 года дело по иску  

Главы городского округа Самара  к обществу с ограниченной ответственностью "Самарский строительный альянс"  

о взыскании неустойки 

и по иску общества с ограниченной ответственностью "Самарский строительный альянс"  

к Главе городского округа Самара о признании незаконным решения Главы г.о. Самара третьи лица: 

1. Департамент градостроительства городского округа Самара  2. Департамент управления имуществом городского округа Самара  

3. Администрация городского округа Самара 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ВиП Проект»  

при участии в заседании  

от истца – представитель ФИО2, доверенность от 03.01.2021;  

после перерыва – не явился, извещен;  от ответчика – представитель ФИО3, доверенность от 18.07.2022;  

директор ФИО4, Выписка из ЕГРЮЛ, решение № 1 от 26.07.2019;  от третьего лица 1 – ФИО5, доверенность от 11.01.2022;  

после перерыва – не явился, извещен  от третьего лица 2 – не явился, извещен;  

от третьего лица 3 – представитель ФИО2, доверенность от 03.01.2021; 

после перерыва – не явился, извещен;  от третьего лица 4 – ФИО3, доверенность от 14.10.2022  

Руководствуясь ч.1 ст. 110, ст.ст. 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Главы городского округа Самара о  взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Самарский строительный  

альянс" неустойки отказать.  

Удовлетворить исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "Самарский строительный альянс".  

Признать недействительным решение Главы городского округа Самара о  расторжении в одностороннем порядке Договора № 593 о развитии застроенной  территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, ФИО6 в  Советском районе г.о. Самара, оформленное уведомлением от 14.10.2021 № 6-МУ-38-Д05- 01-01/8106.  

Взыскать с Главы городского округа Самара в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Самарский строительный альянс" 6000 руб. – расходы по оплате  госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный  суд Самарской области.  

Судья / С.В. Рогулёв  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 14.12.2021 8:49:27

Кому выдана Рогулёв Сергей Валерьевич