АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-8624/2018

г.Южно-Сахалинск

03 июля 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сон И.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» (ОГРН 1156501010038, ИНН 6501279940)  к обществу с ограниченной ответственностью «Остов» (ОГРН 1026500551439,  ИНН 6501117716) о взыскании по государственному контракту №  0161200003717000053_321552 от 16.08.2017 штрафа за ненадлежащее  исполнение обязательств, предусмотренных п. 6.2.5, п. 6.2.6 контракта, в  размере 925 037 рублей 64 копейки; штрафа за ненадлежащее исполнение  обязательств, предусмотренных п. 6.2.12 контракта, в размере 925 037 рублей 64  копейки; пени в размере 4 726 868 рублей 87 копеек; судебных расходов по  оплате государственной пошлины,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Остов» (ОГРН 1026500551439, ИНН 6501117716) к  Областному казенному учреждению «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» (ОГРН 1156501010038, ИНН 6501279940)  о взыскании неустойки и штрафа по государственному контракту №  0161200003717000053_321552 от 16.08.2017 в размере 17 600 064 рубля 31  копейки,  

при участии:  

от истца по первоначальному иску – Босых Д.О. по доверенности от  

11.01.2019, Чи Романа по доверенности от 11.01.2018; Коваленко А.М.по  

доверенности от 22.02.2019; 

от ответчика по первоначальному иску – Гариповой В.Р. по доверенности  

от 09.01.2019, Гвон В.С. по доверенности от 13.11.2018,  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Остов» в пользу  Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» 3 362 668 рублей 88 копеек неустойки,  31 650 рублей 51 копейку судебных расходов по оплате государственной  пошлины, а всего – 3 394 319 рублей 39 копеек.  

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать. 

Возвратить Областному казенному учреждению «Дирекция по реализации  программ строительства Сахалинской области» из федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 821 рубль, излишне уплаченную по  платежному поручению № 1278 от 24.12.2018. Выдать справку на возврат  госпошлины.  

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Остов» от  

встречных исковых требований в части взыскания 24 349 рублей 15 копеек  

неустойки. 

Производство по делу в данной части прекратить.  В удовлетворении встречных исковых требований - отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Остов» из  

Федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 рублей,  

уплаченную по платежному поручению № 608 от 05.03.2019. Выдать справку на  возврат госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный  суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через  Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья Н.А.Аникина