АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-18391/2022

г. Краснодар

25 октября 2022 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Магомедмирзоевой К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технологии  Инновационного Строительства», г. Краснодар, (ИНН 6165199830),  

к обществу с ограниченной ответственностью «Арт-Строй», г. Ростов-на-Дону,  (ИНН 6164318996),  

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 1 340 000 руб., а  также судебных издержек (с учетом уточнений),  

Руководствуясь статьями 41, 64-71, 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» (ИНН  6164318996) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Технологии Инновационного Строительства» (ИНН 6165199830) неустойку в  размере 900 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 731 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Технологии Инновационного Строительства» (ИНН 6165199830) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 8 200 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья Д.Ю. Поляков