63_24634101  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ

Дело № А40-187005/19-63-554

г. Москва

30 января 2020 года

Арбитражный суд г. Москвы  

в составе судьи Ликшикова Э.Б. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чекнизовым Е.В.  

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску ООО "МИП-СТРОЙ № 1", 101000,  МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ДЕВЯТКИН, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 204, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.04.2014, ИНН: 

<

***>  

к ООО "СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ", 119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21,  КОМНАТА 737, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.03.2013, ИНН: 

<

***>  

3-и лица: 1) АО «МОСИНЖПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>), 2) ВУ ФИО1  

о взыскании неосновательного обогащения в размере 91 455 434 руб. 05 коп., процентов в размере 4 237  819 руб. 81 коп., пени за нарушение сроков окончания работ в размере 54 089 768 руб. 09 коп., суммы  компенсации затрат за использование строительной техники,  

при участии: 

от истца – ФИО2 по дов. от 24.12.2019г. № 1776; ФИО3 по дов. от 24.12.2019г. № 1781.  от ответчика – не явился, извещен;  

от третьего лица (АО «МОСИНЖПРОЕКТ») – ФИО4 по дов. от 24.07.2019г. № 1-607-3429.  от третьего лица (ВУ ФИО1) – не явился, извещен;  

РЕШИЛ:

Встречное исковое заявление ООО "СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ", 119019, МОСКВА ГОРОД,  УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21, КОМНАТА 737, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  29.03.2013, ИНН: 

<

***> и приложенные к нему документы (полностью) возвратить.  

В удовлетворении ходатайств о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не  заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – ООО «Стандартконсалтинг»,  АО «НЬЮ ГРАУНД», ООО «Минскметростройэкспорт», отказать.  

Взыскать с ООО "СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ", 119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВЫЙ  АРБАТ, ДОМ 21, КОМНАТА 737, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.03.2013, ИНН:  

<

***> в пользу ООО "МИП-СТРОЙ № 1", 101000, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ДЕВЯТКИН,  ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 204, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.04.2014,  ИНН: 

<

***> сумму неотработанного аванса в размере 91455434 (девяносто один миллион  четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 05 коп., проценты за пользование  чужими денежными средствами в размере 4237819 (четыре миллиона двести тридцать семь тысяч  восемьсот девятнадцать) руб. 81 коп., неустойку за нарушение сроков окончания выполнения работ в  размере 54089768 (пятьдесят четыре миллиона восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят восемь)  руб. 09 коп., сумму компенсации затрат на использование строительной техники и механизмов в размере  14807054 (четырнадцать миллионов восемьсот семь тысяч пятьдесят четыре) руб. 83 коп., сумму  задолженности за поставленные ООО «СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ» строительные материалы и  оборудование в размере 153592738 (сто пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто две тысячи семьсот  тридцать восемь) руб. 57 коп., а также расходы по госпошлине в размере 200000 (двести тысяч) руб. 00  коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок  с момента его изготовления в полном объеме.  

 СУДЬЯ Э.Б. Ликшиков