Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«23» июня 2022 года Дело № А12-102/2022  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Васюковой Е.С. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление государственного  казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «ВГП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки,  

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования государственного казенного учреждения Волгоградской  области «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить в части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВГП» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской  области «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку в размере 275 420 руб. 44 коп.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВГП» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 2 000 руб.  

В полном объеме решение будет изготовлено в течение 5 рабочих дней. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Е.С. Васюкова  Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 09.12.2021 9:39:57Кому выдана Васюкова Елена Сергеевна