22284/2017-101951(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

16 мая 2017 года Дело № А55-27820/2016 

Резолютивная часть решения

 оглашена 16 мая 2017 года  

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Каленниковой О.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании 16 мая 2017 года дело по иску Департамента  градостроительства городского округа Самара Россия, 443100, г. Самара, Самарская  область, ул. Галактионовская, д. 132  

к Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки, Самарский областной фонд жилья и  ипотеки Россия, 443010, 

<

...>; Россия, 443110, г. Самара,  Самарская область, ул. Мичурина, д. 21, офис 201  

о взыскании при участии в заседании от истца – ФИО2, доверенность от 30.12.2016, от ответчика – ФИО3, доверенность от 17.08.2016, 

Руководствуясь ст. 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Самарского областного Фонда жилья и ипотеки в пользу Департамента  градостроительства городского округа Самара 770 500 руб. 54 коп., в том числе: 572 224  руб. 54 коп. - пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир  Департаменту градостроительства городского округа Самара по муниципальному  контракту от 02.02.2015 № 160319 на приобретение жилых помещений у Застройщика в  жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 198 276 руб. -  штраф по муниципальному контракту от 02.02.2015 № 160319 на приобретение жилых  помещений у Застройщика в жилых домах для переселения граждан из аварийного  жилищного фонда за нарушение срока ввода жилого дома, расположенного по адресу:  Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко/ул. Советской Армии, в  эксплуатацию.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Взыскать с Самарского областного фонда жилья и ипотеки в доход бюджета  Российской Федерации государственную пошлину в сумме 18 040 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / О.Н. Каленникова