67_28188405 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-24544/20-67-191

18 марта 2021 года

г. Москва

 

Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.В. Парасоцкой, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 

дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Ленэлектромонтаж"  (108811, Москва город, Километр киевское шоссе 22-й (п Московский), Домовл. 4,  строение 1, блок А этаж 9, ОГРН: 1107746180508, Дата присвоения ОГРН: 10.03.2010,  ИНН: 7715800287)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Кедр" (663467 Красноярский край  район Богучанский поселок Таежный улица Мира дом 32 , ОГРН: 1162468081720, Дата  присвоения ОГРН: 02.06.2016, ИНН: 2407007236)  

о взыскании 37 423 199,77 руб. 

по объединенному делу № А40-69382/20-12-449 по иску ООО «Кедр» (ОГРН  1162468081720, ИНН 2407007236),  

к ответчику: ООО «ЛЭМ» (ОГРН 1107746180508, ИНН 7715800287) 3-е лица: 

1) Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания единой  энергетической системы" (117630, город Москва, улица Академика Челомея, 5А,  ОГРН: 1024701893336, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002, ИНН: 4716016979)  

2) ООО «Илим-СМК» (664004, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА  РАКИТНАЯ, 22, ОГРН: 1123850027498, Дата присвоения ОГРН: 12.07.2012, ИНН:  3812141868)  

 3)ООО ТК «Новый взгляд» (664000 Иркутская область район Иркутский село  Максимовщина улица Вохр дом 1 квартира 5, ОГРН: 1163850069349, Дата присвоения  ОГРН: 05.05.2016, ИНН: 3827050846)  

о взыскании задолженности по договору № ЛЭМ-СП-628/17-36 от 22.12.2017 г. в  размере 32.772.750 рублей, неустойки в размере 2.392.410,75 рублей, неустойки по день  фактической уплаты денежных средств  

При участии: 

От истца: Генин Е.Ю. по дов-ти № 23/04/20-ЛЭМ от 23.04.2020 г., диплом, Белова К.В.  по дов-ти № 04/09/20-ЛЭМ-2 от 04.09.2020 г., диплом  

От ответчика: Хабланова В.А. по дов-ти № 12 от 11.12.2020 г., диплом, Бутырина А.Н.  по дов-ти от 10.03.2021 г., удостоверение адвоката  

От третьих лиц: неявка, извещены 

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью  "Ленэлектромонтаж" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Кедр" в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Ленэлектромонтаж" неустойку по  договору от 22.12.2017 № ЛЭМ-СП-628/17-36 в размере 7 807 250 (семь миллионов  восемьсот семь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп, расходы на оплату судебной  экспертизы в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., расходы по уплате госпошлины  в размере 83 448 (восемьдесят три тысячи четыреста сорок восемь) руб. 23 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований Общества с  ограниченной ответственностью "Ленэлектромонтаж" отказать.  

В удовлетворении искового заявления Общества с ограниченной  ответственностью "Кедр" - отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Кедр" в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 198 826 (сто девяносто восемь тысяч  восемьсот двадцать шесть) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев