Арбитражный суд Воронежской области

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Воронеж         Дело № А14-3872/2024

« 27 » мая 2024 г.                                                                                          

Резолютивная часть решения подписана 13 мая 2024 г.

Мотивированное решение составлено 20 мая 2024 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н.,

рассмотрев в порядке статей 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело по иску Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Демремстрой», г.Россошь, Россошанский район, Воронежская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании 116100 руб. членских взносов за четвертый квартал 2021 года, за первый квартал 2022 года, за второй квартал 2022 года, за третий квартал 2022 года, за четвертый квартал 2022 года, за первый квартал 2023 года, за второй квартал 2023 года, за неоплату ежегодного целевого взноса за 2021 год, за 2022 год, за 2023 год, 179055 неустойки, начисленной за период с 16.10.2021 по 03.05.2024 с продолжением начисления неустойки до фактического исполнения денежного обязательства,

установил:

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» (далее – истец, Ассоциация СРО «РОС «Развитие») обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Демремстрой» (далее – ответчик, ООО «Демремстрой») о взыскании 49100 руб. членских взносов и неустойки с продолжением начисления неустойки до фактического исполнения денежного обязательства.

Определением суда от 19.03.2024 исковое заявление Ассоциация СРО «РОС «Развитие» принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Материалы дела размещены в электронном виде на официальном сайте Арбитражного суда Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном законом порядке.

Ассоциация СРО «РОС «Развитие» и ООО «Демремстрой» о принятии заявления в порядке упрощенного производства, извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

По электронной системе подачи документов «Мой арбитр» 26.03.2024 поступило ходатайство истца Ассоциации СРО «РОС «Развитие» об увеличении размера исковых требований, в котором он просил взыскать с ответчика 295155 руб., в том числе задолженности за неоплату регулярного (ежегодного) членскою взноса за четвертый квартал 2021 года в размере 15000 руб., за первый квартал 2022 года в размере 15000 руб., за второй квартал 2022 года в размере 15000 руб., за третий квартал 2022 года в размере 15000 руб., за четвертый квартал 2022 года в размере 15000 руб., за первый квартал 2023 года в размере 15000 руб., за второй квартал 2023 года в размере 15000 руб., за неоплату ежегодного целевого взноса за 2021 год в размере 900 руб., за 2022 год в размере 6800 руб., за 2023 год в размере 3400 руб., неустойки за неоплату регулярного (ежегодною) членского взноса за четвертый квартал 2021 года в размере 33615 руб., за первый квартал 2022 года в размере 29385 руб., за второй квартал 2022 года в размере 26100 руб., за третий квартал 2022 года в размере 26100 руб., за четвертый квартал 2022 года в размере 25380 руб., за первый квартал 2023 года в размере 21285 руб., за второй квартал 2023 года в размере 17190 руб., с последующим взысканием неустойки до фактического исполнения денежного обязательства, а также расходов по оплате государственной пошлины.

Определением суда от 02.04.2024 принято изменение истцом размера исковых требований.

От ответчика 03.04.2024 по системе «Мой арбитр» поступил отзыв на исковое заявление, в котором ответчик просил отказать истцу в удовлетворении заявленных требований, в случае их удовлетворения просил снизить размер неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ, поскольку ставка 0,3% за каждый день просрочки является явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства, указывая следующее.

Истцом необоснованно заявлены требования о взыскании неустойки за период с 07.06.2023 по 03.05.2024, поскольку членство ООО «Демремстрой» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» прекращено 06.06.2023, следовательно, и договорные отношения сторон договора о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие», заключенного 22.06.2021, прекратились 06.06.2023. Исполнение договора о членстве в Ассоциации невозможны лицом, не являющимся членом этой Ассоциации. 

Истец ссылается на абзац 2 пункта 7.10 Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты  вступительного взноса, членских взносов» (в редакции протокола Правления  Ассоциации СРО «РОС «Развитие» от 21.12.2019 № 1219/05/1), также содержащего норму о начислении неустойки в размере 0,3% при неисполнении обязательств по оплате членских взносов.  

Однако после исключения ООО «Демремстрой» из состава членов Ассоциации на организацию не распространяются требования внутренних документов СРО по основаниям указанным выше. 

Более того, все документы СРО должны доводиться до сведения его членов, в том числе путем размещения принятых документов на официальном сайте организации в сети Интернет. Так, Положение о членстве в СРО НП "РОС "Развитие", в том числе требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" размещено на сайте Ассоциации в разделе «Архив» в следующей цепочке переходов: «Главная → Документы ассоциации → Документы Ассоциации СРО РОС «Развитие» → Положения, стандарты, правила и требования Ассоциации → Положения » по адресу: http://npros.ru/documents-sro/arhiv.html. Дата публикации 21.12.2019 15:50. 

Так в пункте 7.10 Положения, размещенного в сети Интернет, нет абзаца 2, а именно: «В случае просрочки уплаты регулярных ежегодных членских взносов членам СРО «РОС «Развитие», а также бывшим членам СРО «РОС «Развитие», прекратившим членство и имеющим задолженность по уплате членских взносов, начисляется неустойка в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки».

В связи с чем, ООО «Демремстрой» до ознакомления  с материалами дела № А14-3872/2024 в арбитражном суде, не имело никакого представления о существовании этого условия и нести ответственность согласно нему не должна. 

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 0,3% задолженности за каждый день просрочки исполнения  до фактического исполнения обязательства. В связи с изложенными выше обстоятельствами начисление неустойки за период до фактического исполнения обязательства также является незаконным и необоснованным. 

По какой причине истец делает расчет неустойки аж до 03.05.2024 в иске не указано и ничем не обосновано. 

В период начисления неустойки истцом включен период действия моратория на начисление финансовых санкций. 

Ответчик заявляет ходатайство о снижении неустойки на основании статьи 333 ГК РФ, в связи с тем, что ставка 0,3% за каждый день просрочки является явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства.

Ответчик заявляет ходатайство о снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ и просит снизить размер неустойки, которая будет действовать в период последующего начисления.

От истца 08.04.2024 по системе «Мой арбитр» поступили возражения на отзыв ответчика.

Арбитражным судом Воронежской области 13.05.2024 по настоящему делу было принято решение путем подписания резолютивной части решения, которая приобщена к материалам дела.

От ответчика 20.05.2024 по системе «Мой арбитр» поступило заявление о составлении мотивированного решения суда.

В этой связи, суд считает необходимым составить мотивированное решение.

Из материалов дела следует, что на основании заявления ООО «Демремстрой», решением Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» от 22.06.2021 ООО «Демремстрой» принято в члены Ассоциации СРО «РОС «Развитие», что подтверждается копией соответствующего заявления и протоколом заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» № 0621/10 от 22.06.2021.

Между Ассоциацией СРО «РОС «Развитие» (Ассоциация) и ООО «Демремстрой» (организация) 22.06.2021 был заключен договор о членстве в Ассоциации СРО «РОС «Развитие», согласно пункту 2.1 которого права и обязанности сторон определяются в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 315 от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

В пункте 4.8 договора о членстве стороны согласовали, что в случае просрочки уплаты регулярных или единовременных взносов членам Ассоциации начисляется неустойка в размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

Из представленной в материалы дела копии выписки из протокола № 0623/01 от 06.06.2023 усматривается, что ООО «Демремстрой» прекратило членство в Ассоциации СРО «РОС «Развитие» с 06.06.2023.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на положения: устава Ассоциации СРО «РОС «Развитие», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие» (протокол № 01/0617 от 08.06.2017), положения о членстве в СРО НП «РОС «Развитие», утвержденного решением Общего собрания членов СРО НП «РОС «Развитие» (протокол № 02/0617 от 16.06.2017 в редакции протокола заседания Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» от 21.12.2019 № 1219/05/1), договора о членстве от 22.06.2021.

В соответствии с пунктом 6.2.9 устава Ассоциации СРО «РОС «Развитие», утвержденного внеочередным общим собранием членов (протокол № 01/0617 от 08.06.2017), члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Ассоциации членские взносы, осуществлять иные обязательные для членов Ассоциации платежи, по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации.

Согласно пункту 7.1. положения о членстве СРО НП «РОС «Развитие», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного общим собранием членов СРО НП «РОС «Развитие», протокол № 02/0617 от 16.06.2017, (далее – положение о членстве и размерах взносов) в СРО «РОС «Развитие» установлены следующие единовременные и регулярные взносы:

- вступительный взнос при приеме в члены СРО «РОС «Развитие»;

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

- взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- регулярный ежегодный членский взнос;

- регулярный ежегодный членский взнос, связанный с обязанностью СРО «РОС «Развитие» производить отчисления на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

- взнос на страхование ответственности членов СРО «РОС «Развитие» в случае применения СРО «РОС «Развитие» дополнительного способы обеспечения имущественной ответственности членов СРО «РОС «Развитие» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами в виде коллективного страхования.

Пунктом 7.2. положения о членстве и размерах взносов предусмотрено, что члены СРО «РОС «Развитие» обязаны оплачивать единовременные и регулярные взносы, указанные в пункте 7.1. настоящего положения, в порядке и размерах, установленных настоящим положением.

Согласно пункту 7.9 положения о членстве и размерах взносов, регулярный ежегодный членский взнос - это ежегодный обязательный регулярный денежный взнос члена СРО «РОС «Развитие», который направляется на обеспечение деятельности СРО «РОС «Развитие» по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций СРО «РОС «Развитие». Размер регулярного ежегодного членского взноса является единым для всех членов СРО «РОС «Развитие» и составляет 60000 (шестьдесят тысяч) рублей в год.

Регулярный ежегодный членский взнос в СРО «РОС «Развитие» уплачивается ежеквартально не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет СРО «РОС «Развитие» или внесения наличных денежных средств в кассу СРО «РОС «Развитие». При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО «РОС «Развитие» или дата внесения наличных денежных средств в кассу СРО «РОС «Развитие» (пункт 7.10 положения о членстве и размерах взносов).

Решением Правления Ассоциации СРО «РОС «Развитие» от 21.12.2019 (протокол № 1219/05/1 были внесены изменения в Положение о членстве и размерах взносов, пункт 7.10 дополнен словами: в случае просрочки уплаты регулярных ежегодных членских взносов членам СРО «РОС «Развитие», а также бывшим членам СРО «РОС «Развитие», прекратившим членство и имеющим задолженность по уплате членских взносов, начисляется неустойка в размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Пунктом 7.11. положения о членстве и размерах взносов предусмотрено, что вне зависимости от даты принятия СРО «РОС «Развитие» решения о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены СРО «РОС «Развитие» членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение о принятии в члены СРО «РОС «Развитие». Вне зависимости от даты прекращения членства в СРО «РОС «Развитие», членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение об исключении из членов СРО «РОС «Развитие» или поступило заявление от члена СРО «РОС «Развитие» о добровольном прекращении членства в СРО «РОС «Развитие».

Согласно пункту 7.12. положения о членстве и размерах взносов, члены СРО «РОС «Развитие» обязаны вносить регулярный ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является СРО «РОС «Развитие», в размере, установленном на одного члена СРО «РОС «Развитие» Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Устанавливается следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство:

- 1250 руб. умножить на количество членов саморегулируемой организации на первое число первого месяца соответствующего квартала;

- для лиц, принятых в члены СРО «РОС «Развитие» до 1 января, размер ежегодного целевого взноса составляет 100 %, срок уплаты которого составляет до 20 января;

- для лиц, принятых в члены СРО «РОС «Развитие» в период с 1 января до 1 апреля, размер ежегодного целевого взноса составляет 75 % (за последние 9 месяцев года), срок уплаты которого составляет в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО «РОС «Развитие»;

- для лиц, принятых в члены СРО «РОС «Развитие» в период с 1 апреля до 1 июля, размер ежегодного целевого взноса составляет 50 % (за последние 6 месяцев года), срок уплаты которого составляет в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО «РОС «Развитие»;

- для лиц, принятых в члены СРО «РОС «Развитие» в период с 1 июля до 1 октября, размер ежегодного целевого взноса составляет 25 % (за последние 3 месяцев года), срок уплаты которого составляет в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО «РОС «Развитие».

Как усматривается из материалов дела, истцом ответчику выставлен счет № 54546 от 28.06.2023 на оплату членских взносов за 4 квартал 2021 года, 1, 2, 3 и 4 кварталы 2022 года, 3 и 4 кварталы 2023 года, ежегодного целевого взноса за 2021-2023 гг. в общей сумме 116100 руб.

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по уплате членских взносов, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы, арбитражный суд находит заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав.

На основании статьи 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы) определяется внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации.

В соответствии с пунктом 6.2.9 устава Ассоциации СРО «РОС «Развитие» члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Ассоциации членские взносы, осуществлять иные обязательные для членов Ассоциации платежи, по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации.

Согласно пункту 7.1. положения о членстве и размерах взносов в СРО «РОС «Развитие» установлены следующие единовременные и регулярные взносы:

- вступительный взнос при приеме в члены СРО «РОС «Развитие»;

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

- взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- регулярный ежегодный членский взнос;

- регулярный ежегодный членский взнос, связанный с обязанностью СРО «РОС «Развитие» производить отчисления на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

- взнос на страхование ответственности членов СРО «РОС «Развитие» в случае применения СРО «РОС «Развитие» дополнительного способы обеспечения имущественной ответственности членов СРО «РОС «Развитие» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами в виде коллективного страхования.

Пунктом 7.2. положения о членстве и размерах взносов предусмотрено, что члены СРО «РОС «Развитие» обязаны оплачивать единовременные и регулярные взносы, указанные в пункте 7.1. настоящего положения, в порядке и размерах, установленных настоящим положением.

Согласно пункту 7.9 положения о членстве и размерах взносов, регулярный ежегодный членский взнос - это ежегодный обязательный регулярный денежный взнос члена СРО «РОС «Развитие», который направляется на обеспечение деятельности СРО «РОС «Развитие» по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций СРО «РОС «Развитие». Размер регулярного ежегодного членского взноса является единым для всех членов СРО «РОС «Развитие» и составляет 60000 (шестьдесят тысяч) рублей в год.

Регулярный ежегодный членский взнос в СРО «РОС «Развитие» уплачивается ежеквартально не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет СРО «РОС «Развитие»  или внесения наличных денежных средств в кассу СРО «РОС «Развитие». При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО «РОС «Развитие»  или дата внесения наличных денежных средств в кассу СРО «РОС «Развитие» (пункт 7.10 положения о членстве и размерах взносов).

Пунктом 7.11. положения о членстве и размерах взносов предусмотрено, что вне зависимости от даты принятия СРО «РОС «Развитие» решения о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены СРО «РОС «Развитие»  членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение о принятии в члены СРО «РОС «Развитие». Вне зависимости от даты прекращения членства в СРО «РОС «Развитие», членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение об исключении из членов СРО «РОС «Развитие»  или поступило заявление от члена СРО «РОС «Развитие»  о добровольном прекращении членства в СРО «РОС «Развитие».

Согласно пункту 7.12. положения о членстве и размерах взносов, члены СРО «РОС «Развитие» обязаны вносить регулярный ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является СРО «РОС «Развитие», в размере, установленном на одного члена СРО «РОС «Развитие» Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Устанавливается следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство:

- 1250 руб. умножить на количество членов саморегулируемой организации на первое число первого месяца соответствующего квартала;

- для лиц, принятых в члены СРО «РОС «Развитие» до 1 января, размер ежегодного целевого взноса составляет 100 %, срок уплаты которого составляет до 20 января;

- для лиц, принятых в члены СРО «РОС «Развитие» в период с 1 января до 1 апреля, размер ежегодного целевого взноса составляет 75 % (за последние 9 месяцев года), срок уплаты которого составляет в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО «РОС «Развитие»;

- для лиц, принятых в члены СРО «РОС «Развитие» в период с 1 апреля до 1 июля, размер ежегодного целевого взноса составляет 50 % (за последние 6 месяцев года), срок уплаты которого составляет в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО «РОС «Развитие»;

- для лиц, принятых в члены СРО «РОС «Развитие» в период с 1 июля до 1 октября, размер ежегодного целевого взноса составляет 25 % (за последние 3 месяцев года), срок уплаты которого составляет в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО «РОС «Развитие».

В силу положений статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом, согласно положениям части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Как усматривается из представленного истцом расчета взыскиваемой денежной суммы, в указанную сумму включена задолженность ответчика по оплате регулярных (ежегодных) членских взносов за 4 квартал 2021 года, 1, 2, 3 и 4 кварталы 2022 года, 3 и 4 кварталы 2023 года, ежегодного целевого взноса за 2021-2023 гг. в общей сумме 116100 руб.

Ответчик доказательств уплаты членских взносов за указанный период не представил.

Исходя из изложенного, следует, что ответчиком не исполнена обязанность по уплате регулярных (ежегодных) членских взносов за 4 квартал 2021 года, 1, 2, 3 и 4 кварталы 2022 года, 3 и 4 кварталы 2023 года, ежегодного целевого взноса за 2021-2023 гг. в общей сумме 116100 руб.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании задолженности по уплате членских взносов подлежит удовлетворению в сумме 116100 руб.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика неустойки за просрочку уплаты членских взносов.

Указанное требование истец основывает на положениях пункта 7.10 положения о членстве и размерах взносов в редакции решения Правления от 21.12.2019, протокол № 1219/05/1, а также пункта 4.8 договора о членстве, заключенного между сторонами 22.06.2021.

Поскольку ответчиком допущено нарушение сроков оплаты членских взносов установленных внутренними документами Ассоциации СРО «РОС «Развитие», принимая во внимание содержание внутренних документов Ассоциации, согласованное сторонами в договоре о членстве условие об уплате неустойки в случае нарушения срока оплаты взносов, не представление ответчиком доказательств отсутствия своей вины, а также наличия иных обстоятельств, предусмотренных статьей 404 ГК РФ, суд признает правомерным начисление ответчику неустойки за нарушение сроков уплаты членских взносов.

Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» окончание срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств по договору, в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором (пункты 3, 4 статьи 425 ГК РФ).

В этой связи, соответствующие возражения относительно периода начисления неустойки признаются судом необоснованными.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу, что истцом правомерно произведено начисление неустойки в сумме 179055 руб., в том числе 7515 руб. за период с 16.10.2021 по 31.03.2022, 26100 руб. за период с 02.10.2022 по 03.05.2024, 3285 руб. за период с 18.01.2022 по 31.03.2022, 26100 руб. за период с 02.10.2022 по 03.05.2024, 26100 руб. за период с 02.10.2022 по 03.05.2024, 26100 руб. за период с 02.10.2022 по 03.05.2024, 25380 руб. за период с 18.10.2022 по 03.05.2024, 21285 руб. за период с 17.01.2022 по 03.05.2024, 17190 руб. за период с 18.04.2023 по 03.05.2024 (неустойка рассчитана на дату срока рассмотрения дела, в указанный период начисления неустойки истцом период моратория не включен).

Ответчик в представленном суду отзыве полагал сумму штрафных санкций подлежащей уменьшению.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21.12.2000 № 263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 69, 71, 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Принимая во внимание доводы ответчика, суд приходит к выводу о возможности применения положений статьи 333 ГК РФ и снижении размера взыскиваемой с ответчика неустойки до 59685 руб., рассчитанной за период с 16.10.2021 по 03.05.2024 (исходя из ставки в размере 0,1 %).

Истец также просил начисление неустойки производить на сумму основного долга до момента фактического исполнения обязательства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограничена. Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Рассчитанная судом за период с 04.05.2024 по 13.05.2024 (исходя из ставки в размере 0,1 %) сумма неустойки составила 1050 руб.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в сумме 60735 руб. (59685 руб. за общий период просрочки с 16.10.2021 по 03.05.2024, 1050 руб. за период с 04.05.2024 по 13.05.2024) с последующим начислением и взысканием неустойки до фактического исполнения денежного обязательства.

В остальной части во взыскании неустойки следует отказать.

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика. 

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации заявленные исковые требования (с учетом принятого увеличения) подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 8903 руб. Истец при обращении в суд уплатил государственную пошлину в сумме 2000 руб. В этой связи, на основании статьи 110 АПК РФ, следует взыскать с ответчика в пользу истца 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, а также взыскать с ООО «Демремстрой» в доход федерального бюджета 6903 руб. государственной пошлины

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181, 229 АПК РФ, статьей 333 ГК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Демремстрой» (г.Россошь, Россошанский район, Воронежская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 178835 руб., в том числе 116100 руб. задолженности по уплате членских взносов, 59685 руб. неустойки, начисленной за период с 16.10.2021 по 03.05.2024, 1050 руб. неустойки, начисленной за период 04.05.2024 по 13.05.2024, 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Начисление и взыскание неустойки производить, начиная с 14.05.2024 по дату фактической уплаты основного долга в сумме 105000 руб., исходя из ставки в размере 0,1 % от суммы основного долга за каждый день просрочки.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Демремстрой» (г.Россошь, Россошанский район, Воронежская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6903 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                                                                                          Е.Н. Баркова