100150_2461467 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

13.02.2019 года Дело № А50-30033/18  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Е.Ю. Дрондиной, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Л.Р.  Катаевой-Гатиатуллиной, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по иску Министерства строительства и архитектуры Пермского края (614006,  

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к ответчику индивидуальному предпринимателю ФИО1 (617141, 

<

...>; ОГРНИП 309590219700029, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 30 148 рублей 44 копейки,  

 по встречному иску ИП ФИО1 к  Министерству строительства и архитектуры Пермского края о взыскании  пени в размере 60 297 рублей.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Полева Александра  Вадимовича (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810) в пользу  Министерства строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН  1055900367434, ИНН 5902293210) неустойку в размере 30 148 руб. 44 коп.  

Встречные исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с Министерства строительства и архитектуры Пермского  края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП  309590219700029, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 60 297 руб.  

 Провести зачет взысканных денежных средств.  

 В результате проведенного зачета взыскать с Министерства  строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 

<

***>) денежные  средства в размере 30 148,56 руб.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 

<

***>) госпошлину в  доход федерального бюджета РФ в размере 2 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья  Е.Ю. Дрондина