АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-1227/2025

город Саранск

28 августа 2025 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пышковой Е.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Казенного учреждения городского округа Саранск "Градостроительство" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Центр Картографии и Территориального планирования" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 724698 руб., при участии: 

от истца: ФИО1 - представителя по доверенности от 14.08.2025 ,  

от ответчика: ФИО2 – представителя по доверенности № 11/06-25 от 11.06.2025,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования Казенного учреждения городского округа Саранск "Градостроительство" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Центр Картографии и Территориального планирования" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Казенного учреждения городского округа Саранск "Градостроительство" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 72469 руб. 80 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4124 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева