999/2022-125744(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846)207-55-15 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

26 апреля 2022 года Дело № А55-24141/2020 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Хмелева С.П. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мачневой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании 14- 26 апреля 2022 года, с объявлением перерывов в  порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект"  к Акционерному обществу "Кошелев-Проект"  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора:  

1) ФИО1, 

2) общества с ограниченной ответственностью «СКС Арена»  о взыскании 19 005 435 руб. 77 коп.  

и по встречному иску Акционерного общества "Кошелев-Проект" 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект"  о взыскании неустойки в размере 73 967 867,17 руб.  

при участии в судебном заседании: 

от истца по первоначальному иску – до перерыва: представитель ФИО2, по  доверенности от 25.11.2021, диплом, после перерыва: представитель ФИО2, по  доверенности от 25.11.2021, диплом, представитель ФИО3 по доверенности  от 28.01.2022,  

от ответчика по первоначальному иску – до перерыва: представитель ФИО4, по  доверенности от 13.04.2022, представитель ФИО5, по доверенности от  13.12.2021; представитель ФИО6 по доверенности от 13.04.2022,  

после перерыва: представитель ФИО5, по доверенности от 13.12.2021;  представитель ФИО6 по доверенности от 13.04.2022,  

от третьих лиц – до перерыва: не явились, извещены, 

после перерыва: ФИО1 (лично), паспорт, от ООО «СКС Арена» - не явились,  извещены,  

Руководствуясь ст. 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259, ч.3  ст.319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску взыскать с Акционерного общества "Кошелев-Проект"  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект"  задолженность за выполненные работы по договору генерального подряда от  

01.09.2019 в размере 19 005 435 руб. 77 коп., а также расходы по оплате  государственной пошлины в размере 118 027 руб.  

 По встречному иску взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Стройэнергокомплект" в пользу Акционерного общества "Кошелев-Проект"  неустойку в размере 16 090 руб. 56 коп., а также расходы по оплате государственной  пошлины в размере 1 011 руб.  

 В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать. 

 Взыскать с Акционерного общества "Кошелев-Проект" в доход федерального  бюджета государственную пошлину за подачу встречного иска в размере 73 353 руб.  

 В результате зачета взыскать с Акционерного общества "Кошелев-Проект" в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект"  19 033 244 руб. 96 коп.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд, г. Самара, в течение месяца, с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / С.П. Хмелев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 14.12.2021 5:24:57

Кому выдана Хмелев Сергей Петрович