46/2019-14162(1) 

Арбитражный суд Ярославской области 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-19213/2017

г. Ярославль

06 февраля 2019 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Фирсова А.Д.  

при ведении протокола судебного заседания секретарями Тарапун Л.П., Соколовой А.Р., 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский  государственный университет им. П.Г. Демидова» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-реставрационная компания  «Вершина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 140860,10 рублей 

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-реставрационная компания «Вершина» к федеральному государственному  бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ярославский  государственный университет им. П.Г. Демидова»  

о взыскании 178214,45 рублей 

при участии: 

от истца – ФИО1 по доверенности от 04.05.2018 (до перерыва)  от ответчика - ФИО2 генеральный директор по паспорту, ФИО3 по  

доверенности от 02.04.2018 (до перерыва) от третьего лица – не явились 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-реставрационная  компания «Вершина» в пользу федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный  университет им. П.Г. Демидова» неустойку в размере 5260,39 рублей, в счет возмещения  расходов по оплате государственной пошлины взыскать 2000 рублей.  

Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-реставрационная  компания «Вершина» неустойку в размере 34260,45 рублей.  

Произвести зачет однородных встречных требований после которого с федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительно-реставрационная компания «Вершина»  подлежит взысканию неустойка в размере 27000,06 рублей.  

Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1220 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно- реставрационная компания «Вершина» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 5126 рублей.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу. 

Возвратить федеральному государственному бюджетному образовательному  учреждению высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г.  Демидова» излишне уплаченную государственную пошлину в размере 3903,12 рублей.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том  числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети  «Интернет».  

Судья Фирсов А.Д.  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.09.2018 10:24:59

Кому выдана Фирсов Александр Дмитриевич