АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-12400/2024

г. Новосибирск

19 сентября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  

Гребенюк Д.В., при составлении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Трубицыным Д.В., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской  области (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к: 1) обществу с ограниченной ответственностью «ПИК» 

(ОГРН 

<

***>), г. Рубцовск; 2) саморегулируемой организации  ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (ОГРН 

<

***>),  

г. Барнаул, 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, ассоциации  «Национальное объединение строителей» (ОГРН 

<

***>),  

о взыскании субсидиарно неустойки по договору № РТС254А210709 (Д) от  24.11.2021 в размере 202 464 рублей 77 копеек,  

при участии в судебном заседании представителей: 

истца – ФИО1, доверенность от 12.12.2023, диплом, паспорт,  

ответчиков –1) не явился, извещен; 2) ФИО2, доверенность от  27.08.2023, паспорт, диплом;  

 третьего лица - ФИО3 доверенность от 19.05.2023 диплом, паспорт,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПИК», а при  недостаточности денежных средств субсидиарно с  

саморегулируемой организации ассоциации «Союз строителей Западной  Сибири» неустойку в размере 3 163 рубля 51 копейка, расходы по оплате  государственной пошлины по иску в размере 110 рублей.  

 В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк