16_1553949  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-2099/2023

г. Южно-Сахалинск

4 октября 2023 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  

муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального  строительства» Анивского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес: 694930, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Вектор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 656067, 

<

...>)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту   № 52/19-Д от 03.06.2019  

при участии: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 03.07.2023;  

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 17.08.2021 (посредством  сервиса онлайн-заседание).  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Вектор» в пользу муниципального бюджетного учреждения «Отдел  капитального строительства» Анивского городского округа неустойку в размере  137 894 (сто тридцать семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 31 копейку.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Вектор» в доход федерального бюджета 2 533 (две тысячи пятьсот  тридцать три) рубля 58 копеек государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном  объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников