именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-216173/23-53-1739

г. Москва

5 февраля 2024 г.

Резолютивная часть объявлена 1 февраля 2024 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Козлова В.Ф. единолично

протокол ведет секретарь судебного заседания Начвай И.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «АЙ ТИ СТОК» (191040, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.03.2016, ИНН: 

<

***>,)

к ответчику 

публичному акционерному обществу «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (109147, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.08.2002, ИНН: 

<

***>)

о понуждении к исполнению обязательства

в заседании приняли участие представители:

от ответчика-  ФИО1 по дов. от 02.10.2023 № 0137/23 (диплом)

установил:

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО «Ай Ти Сток» с иском к ответчику ПАО «МТС» о понуждении к исполнению обязательства по договору купли-продажи в виде принятия товара.

В обоснование требований истец сообщает, что ответчик необоснованно отказался принять товар - медиафасад, который он обязался оплатить независимо от получения согласования.

Ответчик в отзыве против удовлетворения исковых требований возражает по следующим основаниям: истец не исполнил обязательства по согласованию размещения медиафасада, в связи с чем ответчик отказался от исполнения договора. Истец не передавал ответчику товар и результаты работ и услуг.

Дело рассмотрено в отсутствие истца, извещенного о времени и месте судебного заседания, в соответствии со ст. 121, 123, 156 АПК РФ.

Изучив доводы, исследовав доказательства, суд установил следующее. 

Стороны по результатам проведения открытой закупочной процедуры заключили дополнительное соглашение от 07.02.2023 № D220944391-1, по условиям которого истец обязался исполнить обязательства по поставке оборудования (товара), выполнению работ и оказанию услуг согласно приложению № 1.

Неотъемлемой частью соглашения являются условия рамочного договора, утв. распоряжением от 16.12.2021 № 17/00041р, опубликованного на сайте МТС.

Обязательства истца приведены в спецификации – приложении № 1 и состоят из поставки товара - медиафасада, и проведения проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, а также согласовании в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы и других государственных органах (при необходимости). Стоимость товара составляет 1 799 000 руб., ПИР, СМР и ПНР соответственно 50 000 руб., 230 000 руб. и 40 000 руб., стоимость согласования 190 000 руб., услуга представителя 100 000 руб. 

Проект реализуется поэтапно. 

Предварительный этап включает обследование объекта и проведение замеров, подписание сторонами заказа, разработку и согласование с МТС проектной документации. 

Этап согласования в Москомархитектуре и других государственных органах (при необходимости) включает подготовку дизайн-проекта, получение от МТС пакета документации на задание, подготовку заявлений на согласование, представительские услуги, доставку документов, контроль прохождения документов по различным инстанциям, устранение замечаний в случае из возникновения, повторную доставку документов, получение согласования. Размещение заказа на производство оборудования осуществляется параллельно с оказанием услуги согласования в Москомархитектуре и иных органах (при необходимости) при условии согласования проектной документации с собственником объекта ММД.

Этап изготовления медиафасада и выполнение СМР и ПНР включает изготовление, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, подключение, пуско-наладочные работы.

Поставка товара и его приемка осуществляется вне зависимости от результатов согласования. Выполнение СМР и ПНР осуществляется на условиях предоставления истцом всей необходимой документации, подтверждающей получение согласования (п. 3 д/с).

МТС производит расчеты за товар, работы и услуги не ранее истечения 30-ти дней с даты подписания им УПД и акта о приемке выполненных работ, платежными днями являются 2 и 17 число календарного месяца (п. 6, 6.1 д/с).

Стороны соглашаются, что в случае получения отказа в согласовании проекта, МТС обязуется оплатить продавцу только стоимость товара и выполнение проектно-изыскательских работ (п. 6.6 д/с).

Срок поставка товара, выполнения работ и оказания услуг определяется в соответствующем заказе (п. 7). 

Компания имеет право отказаться от исполнения lоговора в целом/ в части, а также любого заказа целиком либо только в части поставки товара и/или выполнения работ и/или оказания услуг и/или агентирования, при наличии просрочки выполнения партнёром какого-либо из своих обязательств на срок более 30 дней против срока, указанного в соответствующем Заказе (п. 14.3 (а) рамочного договора, опубликован по ссылке http://tenders.mts.ru/upload/Frame_contract_17-00041p_16.12.2021.pdf).

В целях исполнения обязательства по поставке истец заключил с ООО «Электронные системы» (поставщик) договор от 06.02.2023 № 00ФР-000025, по условиям которого поставщик обязался изготовить и передать в собственность покупателя светодиодный медиафасад и получить согласование с администрацией г. Москвы на монтаж медиафасада. 

Приложение к договору, содержащее этапы реализации, соответствует приложению в дополнительному соглашению с ответчиком. 

Срок выполнения СМР и ПНР установлен до 29 марта 2023 г. 

Истец обязательства по согласованию размещения медиафасада в других государственных органах, а именно в Департаменте СМИ и рекламы города Москвы, не исполнил. Согласование не получено.

Из письма истца от 22.06.2023 № 1 следует, что заявка от 03.05.2023 № 55052205 была Департаментом рассмотрена, и по результатам рассмотрения получен отказ в согласовании по причине наличия на фасаде здания другой рекламной конструкции.

Ответчик уведомил истца об отказе от исполнения договора на основании п. 14.3 договора в связи с просрочкой исполнения обязательства и потребовал освободить место планируемого размещения медиафасада (исх. от 14.08.2023 № 06/00166и)

Истец просит суд обязать ответчика принять товар и выполненные работы, предусмотренные дополнительным соглашением.

Суд признает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Отношения сторон урегулированы положениями общей части ГК РФ об обязательствах, пар. 1, 3 главы 30, пар. 1 главы 37, 39, 52 ГК РФ о купле-продаже, подряде, возмездном оказании услуг, агентировании, условиями договора.

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи (п. 1 ст. 456 ГК РФ). 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК РФ).

Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи (п. 1 ст. 484 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара (п. 2 ст. 484 ГК РФ).

В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора (п. 3 ст. 484 ГК РФ).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ)

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст. 309 ГК РФ).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65 АПК РФ). 

Договором предусмотрена поэтапная реализация проекта, включая согласование размещения медиафасада в Москомархитектуре и других государственных органах (при необходимости); размещение заказа на изготовление медиафасада, его доставку на объект ответчика, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Административная функция по согласованию размещения рекламных вывесок на территории г. Москвы, к которым относятся в т.ч. медиафасады, возложена на Департамент СМИ и рекламы города Москвы.

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в срок (п. 1 ст. 716 ГК РФ).

После получения отказа в согласовании истец не устранил замечания, явившиеся основанием для отказа, а в случае, если устранение замечаний не находится в его компетенции, не уведомил ответчика об отсутствии возможности исполнения обязательств и приостановлении оказания услуг по договору.

В случае если заказ предполагает поставку товара и выполнение работ (оказание услуг) относительно товара, то, учитывая, что компания заинтересована только в таком исполнении со стороны партнёра, при котором относительно товара качественно выполнены работы / услуги, сдача-приёмка товара и работ / услуг осуществляется в следующем порядке: после окончания работ / услуг партнёр уведомляет компанию об окончании работ / услуг, после чего стороны совместно проводят сдачу-приёмку товара (по количеству и качеству), а также результата работ / услуг (в зависимости от того, что предусмотрено в заказе) (п. 4.2(в) договора).

Таким образом, при отсутствии результата оказания услуг по второму этапу у истца не было оснований доставлять товар, а у ответчика отсутствует обязанность при принятию товара. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд оставляет исковые требования без удовлетворения.

Государственная пошлина согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ относится на истца.

Руководствуясь ст. 9, 65, 71, 75, 102, 110, 167-171 АПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

СудьяКозлов В.Ф.