АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru  

тел./факс (384-2) 45-10-16 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-6982/2022

город Кемерово

27 июля 2022 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при  ведении протокола секретарем Абдуллиной А.В.., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "Торгово-строительная компания Сибирь", г. Прокопьевск ОГРН: 1134223001208, ИНН:  4223060201  

к обществу с ограниченной ответственностью "Архитектура и строительство",  г.Новокузнецк ОГРН: 1204200011289, ИНН: 4217199572  

о взыскании 680772,80 руб. долга, 224655,02 руб. процентов за пользование  чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными  средствами по день фактического исполнения обязательства  

Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 171, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,   

решил:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Архитектура и  строительство", г.Новокузнецк (ОГРН: 1204200011289, ИНН: 4217199572) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания Сибирь", г.  Прокопьевск (ОГРН: 1134223001208, ИНН: 4223060201) 680772,80 руб. долга, 115 731,38  руб. неустойки по состоянию на 31.03.2022, с начислением неустойки в размере 0,1% от  суммы задолженности, подлежащей уплате, начиная с даты, следующей после окончания  введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497  моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, по  день фактического исполнения обязательства, а также 18 569 , 57 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная  компания Сибирь", г. Прокопьевск ОГРН: 1134223001208, ИНН: 4223060201из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 2031 руб., уплаченную  платежным поручением № 45 от 14.04.2022.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Т.Н. Куликова