АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14  тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13  е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru  Именем Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________________________  

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А11-14100/2017

26 марта 2018 года

г. Владимир

 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи  Кутузовой С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело  по исковому заявлению Владимирского научно-производственного  открытого акционерного общества «Владимирреставрация» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>) к  обществу с ограниченной ответственностью строительно-реставрационное  предприятие «Наследие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

<

...>) о взыскании  неустойки в сумме 1 433 486 руб. 73 коп., по встречному исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью строительно- реставрационное предприятие «Наследие» к Владимирскому научно- производственному открытому акционерному обществу  «Владимирреставрация» о признании пункта 5.7 договора от 21.09.2015   № 36/СП недействительным, при участии третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, ФГКУ  «Центрреставрация».  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

принять отказ от встречного иска, производство по встречному иску  общества с ограниченной ответственностью строительно-реставрационное  предприятие «Наследие» к Владимирскому научно-производственному  открытому акционерному обществу «Владимирреставрация» о признании  пункта 5.7 договора от 21.09.2015 № 36/СП недействительным прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью строительно- реставрационное предприятие «Наследие» из федерального бюджета 6000  руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от  29.01.2018 № 10. Основанием для возврата государственной пошлины  является настоящее решение.  

Первоначальные исковые требования Владимирского научно- производственного открытого акционерного общества  «Владимирреставрация» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно- реставрационное предприятие «Наследие» в пользу Владимирского научно- производственного открытого акционерного общества  «Владимирреставрация» пени в сумме 231 120 руб. 26 коп., государственную  пошлину в сумме 25 597 руб.  

В удовлетворении остальной части иска о взыскании неустойки  отказать.  

Возвратить научно-производственному открытому акционерному  обществу «Владимирреставрация» из федерального бюджета 1738 руб.  государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от  15.11.2017 № 001882. Основанием для возврата государственной пошлины  является настоящее решение.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

В удовлетворении встречных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью «Ковчег» отказать.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд, г.Владимир, через Арбитражный суд Владимирской  области в течение месяца с момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа, г.Нижний Новгород, в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного  акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.В. Кутузова