Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 суда от 26.06.2024г. 

по делу № А32-41061/2023 

 Суд в составе: судьи Миргородской О.П., руководствуясь статьями 167-176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

По первоначальному исковому заявлению. 

Взыскать с ИП Гросу Романа Олеговича (ИНН 010603630256) г. Краснодар в  пользу Управления капитального строительства администрации муниципального  образования город Горячий Ключ (ИНН 2305011106) г. Горячий Ключ неустойку в  размере 9 892,99 руб.  

В остальной части иска отказать. По встречному исковому заявлению 

Взыскать с Управления капитального строительства администрации  муниципального образования город Горячий Ключ (ИНН 2305011106) г. Горячий Ключ в  пользу ИП Гросу Романа Олеговича (ИНН 010603630256) г. Краснодар задолженность в  размере 244 998 руб., неустойку в размере 14 589,59 руб., расходы по оплате  государственной пошлины в размере 7 900 руб.  

Взыскать с ИП Гросу Романа Олеговича (ИНН 010603630256) г. Краснодар в доход  федерального бюджета Российской Федерации судебные расходы по оплате госпошлины  в размере 809 руб.  

Путем зачета взыскать с Управления капитального строительства администрации  муниципального образования город Горячий Ключ (ИНН 2305011106) г. Горячий Ключ в  пользу ИП Гросу Романа Олеговича (ИНН 010603630256) г. Краснодар денежные  средства в размере 257 595 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края в  порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок с  момента вступления решения в законную силу через Арбитражный суд Краснодарского  края в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья О.П. Миргородская