АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-12013/2018

г. Ставрополь

14 декабря 2018 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Минеева А.С., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Греховодовой Н.В., рассмотрел в судебном  заседании дело по иску комитета градостроительства администрации города Ставрополя,  г. Ставрополь, ОГРН 1052600294064,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия-26», г. Ессентуки,  ОГРН 1082632005400,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города  Ставрополя», г. Ставрополь, ОГРН 1042600268424, муниципальное автономное учреждение  культуры «Ставропольский дворец культуры и спорта» города Ставрополя, г. Ставрополь,  ОГРН 1112651006280,  

о взыскании с ответчика пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному  контракту от 27.05.2016 № 30 за период с 02.06.2017 по 09.02.2018.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края  

РЕШИЛ:

исковые требования комитета градостроительства администрации города Ставрополя,  г. Ставрополь, ОГРН 1052600294064, удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия-26»,  г. Ессентуки, ОГРН 1082632005400, в пользу комитета градостроительства администрации  города Ставрополя, г. Ставрополь, ОГРН 1052600294064, пеню за просрочку исполнения  обязательств по муниципальному контракту на закупку подрядных работ на объекте  «Многоуровневая парковка рядом с объектом здравоохранения «Ставропольский клинический  перинатальный центр» от 27.06.2016 № 30 за период с 08.12.2017 по 09.02.2018 в размере 650 942  (Шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот сорок два) рублей 74 копеек.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия-26»,  

г. Ессентуки, ОГРН 1082632005400, в доход бюджета Российской Федерации государственную  пошлину в размере 2 814 (Две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 63 копеек.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.С. Минеев